承攬門頭製作協議書 篇1
甲方：地址：聯繫電話：
乙方：地址：聯繫電話：
甲乙雙方經過友好協商就乙方承攬甲方的門頭製作達成如下協議：
一、工程概況
1、工程地點：
2、工程內容及做法
3、工期：本工程自_年_月_日開工，於_年_月_日竣工。
二、甲方工作
1、工程開工前三天，對乙方提供的施工效果圖進行確認並向乙方進行現場交底。
2、辦理施工所涉及的.各種申請、批件等手續。
3、施工期間，負責協調乙方施工隊與門頭改造工程涉及業主的關係。
4、提供施工期間的電源、水源。
5、參與工程質量和施工進度的監督，並指派爲甲方駐工地代表，負責合同履行。
6、保障乙方施工正常進行而做的其它工作。
三、乙方工作
1、負責門頭製作工程的圖紙設計、材料採購和施工安裝。
2、擬定施工效果圖交甲方審定。
3、指派爲乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組
縱施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
4、嚴格按照施工效果圖進行製作、安裝，做好各項質量檢查記錄。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方協商修改確定。
5、嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。
6、參加竣工驗收，編制工程結算。
7乙方承擔施工人員在施工中的相關責任。
四、工程驗收
乙方在全部工程製作安裝完成後應提交甲方驗收，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工後後一週內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。
五、工程價款及結算
1、工程預算：金額大寫：本合同工程的最終結算金額以報價單單價爲準，按實際工程量計算。
2、工程款分四次支付，簽訂合同當日甲方應向乙方支付工程預算總價款的40%，即人民幣元;第二次於工程中期甲方應向乙方支付工程預算總價款的30%，即人民幣__________元;第三次於雙方驗收後，已方按實際工程量提出工程決算並將有關資料由甲方送審計部門審計。甲方自接到上述資料_____天內審查完畢，到期未提出異議，視爲同意。並在_____天內，結清尾款。工程量覈算：鋁塑板面積197平方米，烤漆玻璃52平方米，總面積249平方米。
六、違約責任
1、合同雙方當事人應嚴格履行本合同的約定，任何一方未履行本合同的約定，應當賠償給對方造成的損失。
2、施工期間由於甲方或門頭改造工程涉及業主的原因造成乙方不能正常施工的，甲方應賠償由此給乙方造成的損失。
3、甲方應按照本合同約定的付款時間和金額向乙方支付工程款，每拖延一日，甲方應向乙方支付拖欠工程款的千分之一作爲滯納金。
4、乙方應當按照施工效果圖和工藝說明進行施工，乙方未能按照上述要求進行施工的應當負責修理、重做。
七、爭議處理
本合同在履行期間發生爭議的，甲乙雙方應本着互諒互讓、平等協商的原則進行友好協商，協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。
八、合同份數及有效期
1、本合同一式兩份，甲乙方各執一份。
2、本合同自雙方簽字或加蓋公章之日生效。
九、合同附屬條件
1、施工效果圖
2、門頭製作工程報價單及工藝說明
上述合同附屬條件是本合同的組成部分。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
公章：公章：
日期：日期：
承攬門頭製作協議書 篇2
甲方：地址：聯繫電話：乙方：地址：聯繫電話：
甲乙雙方經過友好協商就乙方承攬甲方的門頭製作達成如下協議：
一、工程概況
1、工程地點：
2、工程內容及做法
3、工期：本工程自_____年_____月_____日開工，於_____年_____月_____日竣工。
二、甲方工作
1、工程開工前三天，對乙方提供的施工效果圖進行確認並向乙方進行現場交底。
2、辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
3、施工期間，負責協調乙方施工隊與門頭改造工程涉及業主的關係。
4、提供施工期間的電源、水源。
5、參與工程質量和施工進度的監督，並指派爲甲方駐工地代表，負責合同履行。
6、保障乙方施工正常進行而做的其它工作。
三、乙方工作
1、負責門頭製作工程的圖紙設計、材料採購和施工安裝。
2、擬定施工效果圖交甲方審定。
3、指派爲乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組
縱施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
4、嚴格按照施工效果圖進行製作、安裝，做好各項質量檢查記錄。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方協商修改確定。
5、嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。
6、參加竣工驗收，編制工程結算。
7乙方承擔施工人員在施工中的相關責任。
四、工程驗收
乙方在全部工程製作安裝完成後應提交甲方驗收，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工後後一週內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。
五、工程價款及結算
1、工程預算：金額大寫：本合同工程的最終結算金額以報價單單價爲準，按實際工程量計算。
2、工程款分四次支付，簽訂合同當日甲方應向乙方支付工程預算總價款的40%，即人民幣元;第二次於工程中期甲方應向乙方支付工程預算總價款的30%，即人民幣__________元;第三次於雙方驗收後，已方按實際工程量提出工程決算並將有關資料由甲方送審計部門審計。甲方自接到上述資料_____天內審查完畢，到期未提出異議，視爲同意。並在_____天內，結清尾款。工程量覈算：鋁塑板面積197平方米，烤漆玻璃52平方米，總面積249平方米。
六、違約責任
1、合同雙方當事人應嚴格履行本合同的約定，任何一方未履行本合同的約定，應當賠償給對方造成的損失。
2、施工期間由於甲方或門頭改造工程涉及業主的原因造成乙方不能正常施工的，甲方應賠償由此給乙方造成的損失。
3、甲方應按照本合同約定的付款時間和金額向乙方支付工程款，每拖延一日，甲方應向乙方支付拖欠工程款的千分之一作爲滯納金。
4、乙方應當按照施工效果圖和工藝說明進行施工，乙方未能按照上述要求進行施工的應當負責修理、重做。
七、爭議處理
本合同在履行期間發生爭議的，甲乙雙方應本着互諒互讓、平等協商的原則進行友好協商，協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。
八、合同份數及有效期
1、本合同一式兩份，甲乙方各執一份。
2、本合同自雙方簽字或加蓋公章之日生效。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
公章：公章：
日期：日期：
承攬門頭製作協議書 篇3
甲方：
乙方：
甲乙雙方爲明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建築安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定，現就甲方承攬乙方委託製作安裝潤華賓館連鎖店(原清華園售樓中心)店招門頭事宜達成如下一致協議。
第一條：店招門頭製作
乙方要求製作的廣告爲合法廣告，該廣告產生的影響與甲方無關。
乙方要求製作的門頭28米×1.6米,中間凸起部分爲14.5*2.4米 材料：骨架用3×3cm鍍鋅方管，外面裝飾板爲高檔鋁塑板， 總價爲：叄伍陸柒捌
付款方式：合同簽訂後，乙方向甲方交納預付材料款一萬元(￥10000.00元)，剩餘安裝驗收後五個工作日之內一次性付清。 製作安裝日期：20xx年十月二十日之前完工。
第七條、違約責任：
1. 甲方未能按本合同在規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金並將合同工期順延。
2. 乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時製作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作爲違約金。
4. 如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。並有權就實際施工情況要求甲方繼續支付已完部分或全部的製作費。
第八條、保修期限：
1、自驗收合格之日起，乙方製作的工程項目整體質保一年。牢固性保證三年(天災、人爲因素除外)。
本協議一式二份，雙方各執一份，經雙方簽字後生效，具有法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
