關閉→
當前位置:全書匯>辦公>合同>承攬合同>加工承攬合同合集(通用27篇)

加工承攬合同合集(通用27篇)

全書匯 人氣:1.42W

加工承攬合同合集 篇1

乙方:_________

加工承攬合同合集(通用27篇)

甲方:_________

甲方委託乙方加工_________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品:

第二條加工成品質量要求:________________________________________________

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量:

1.用乙方原料完成工作的,乙方必須依照合同規定選用原材料,並接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。

2.用甲方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。甲方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。

第四條技術資料,圖紙提供辦法:

1.乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知甲方;甲方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。

2.乙方對於承攬的工作,如果甲方要求保密,應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和複製品。

3.甲方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。

第五條價款或酬金:

價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法:

1.按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作爲驗收標準。

2.甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由乙方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交(提)貨的時間和地點:

1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。

2.交(提)定作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期爲準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期爲準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔:_____________________________________

第九條運輸辦法及費用負擔:_____________________________________

第十條結算方式及期限:_________________________________________

第十一條其他:

1.根據國家有關規定,甲方可向乙方交付定金。定金數額由雙方協商確定。甲方不履行合同的,無權請求返還定金。乙方不履行合同的,應當雙倍返還定金。

2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。

第十二條乙方的違約責任:

1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。

3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。

4、逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金_________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向甲方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的`酬金總額的千分之一償付違約金。未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)或酬金總額的_________%(20%--60%幅度)違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由甲方代保管時,應當償付甲方實際支付的保管,保養費。

7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由於保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

9、未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換,補齊的,由乙方對工作質量,數量承擔責任。

10、擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

第十三條甲方的違約責任:

1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。

2、中途廢止合同,屬乙方提供原材料的,償付乙方的未履行部分價款總值的_________%(10%-30%幅度)的違約金;不屬乙方提供原材料的,償付乙方以未履行部分酬金總額的_________%(20%-60%的幅度)違約金。

3、未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。

4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限六個月不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給甲方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。

5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物,應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的,甲方應當承擔責任,並賠償乙方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理:

加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲方和乙方各執一份;合同副本一式_________份,交_________(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

甲方(蓋章):_________

乙方(蓋章):_________

_________年____月____日

加工承攬合同合集 篇2

合同編號:_________

發包方:永寧縣教育體育局(以下簡稱甲方)

承包方:(以下簡稱乙方)

根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架製作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本着平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:

第一條:標的

乙方承攬甲方所需書架製作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定爲:298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預(決)算審查中心決算價爲最終標的。

第二條:製作書架的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣元)計取

注:整個承攬加工合同按每個書架的單價爲結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

第三條:加工製作與安裝的要求

1、書架安裝後穩定、可靠,空間利用充分。

2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選採購,且有材料合格證書。

3、規格:圖書館鋼製雙柱雙面書架,規格型號:高_________年月日前全部交貨。

②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,並安裝完畢。

③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,並保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

第六條書架安裝及驗收與售後服務

①、乙方對製作的'書架進行安裝;

②、經乙方安裝的書架,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除%做爲另行維修費用,並不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);

④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。

第七條:結算方式、期限及安裝費用

①、甲、乙雙方簽訂的合同生效後5日內,甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。

②、乙方交貨後5日內,甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。

③、乙方按期安裝完畢,並經甲方驗收合格後5日內,甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的90%。

④、剩餘的合同標的額0%價款,作爲乙方向甲方預留的質量保證金,一年後經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩餘的質量保證金,一次性撥付乙方。

第八條:甲方違約責任

①、甲方在乙方爲其製作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金;

②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付‰的違約金。

第九條:乙方違約責任

①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;

②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失由乙方承擔;

③、乙方未按合同要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。

第十條:糾紛的處理

當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作爲本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲_____委員會_____;

②、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向當地人民法院起訴。

第十一條:附則

①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知爲準,口頭通知無效,書架規格的變動以雙方共同協商後,作出補充條款爲準,補充條款與本合同具有同等效力。

發包方(全稱)(蓋章)承包方(全稱)(蓋章)

法定代表人法定代表人_________

委託代理人委託代理人_________

經辦人:

單位地址:

開戶銀行:

賬號:

電話:

傳真:

_________編碼:_________

經辦人:_________

單位地址:_________

開戶銀行:_________

賬號:_________

電話:_________

傳真:__________

________編碼:_________

_______年_______月_______日

加工承攬合同合集 篇3

使用說明:(實際起草合同文字時請將此說明刪除)

1. 本合同適用於櫥櫃、服裝、鐵藝欄杆、藝術品等類非標準產品的定作。

2. 標準文字原有條款不得刪除,但可以在空白處填寫“不採用”或“無”,亦可在“其他事項”條款說明第××條不採用,或增加其他約定內容。

3. 簽訂時間和簽訂地點必須填寫。

4. 簽署時應檢查附件是否齊全。

5. 附件也必須蓋章。蓋章時必須對整本合同書加蓋騎縫章。

6. 如有其他疑問,請與律師溝通確定。

【定作物名稱】定作合同

甲方:A有限公司

乙方:

依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,雙方經平等協商,就甲方委託乙方定作 (下稱“定作物”)等相關事宜達成一致,特簽訂本合同明確雙方權利義務,以資共同信守。

第一條 合同主體

1.甲方(定作人):A有限公司

住所: 郵編:

法定代表人: 註冊號:

2.乙方(承攬人):

住所: 郵編:

法定代表人: 註冊號:

3.甲方爲依法設立的法人單位,依法有權簽訂及履行本合同。

4.乙方爲依法設立的法人單位(或其分支機構、個人獨資企業、個體工商戶),有同類、同等規模定作物生產或銷售經驗(或同類服務提供經驗),熟悉定作物性質和特點並熟知與定作物相關的法律法規、規章及標準。

5.乙方合同主體變更:

(1)乙方承諾,合同成立後將不以任何理由要求將合同主體變更爲任何第三人。

(2)若乙方堅持將合同項下的權利義務轉讓給第三人的,經甲方書面同意後可變更爲乙方指定的第三人,但乙方須按應收款的10%承擔違約金。

(3)發生乙方營業執照註銷、所有銀行帳戶註銷等情況的,若乙方爲公司法人則任何第三方(包括但不限於乙方股東、法定代表人、代理人、經辦人等)無權向甲方主張任何權益;若乙方爲個人獨資企業或個體工商戶,除原投資人或經營者本人外,其他人無權向甲方主張任何權益(包括但不限於乙方代理人或經辦人)。

第二條 定作物

1. 定作物清單及價款

定作物名稱

規格型號

計量單位

數量

價款

單價(元)

合價(元)

總價爲人民幣(大寫):

2. 價格組成及價格有效期:

(1)合同單價已經包括乙方依法應當承擔的全部材料費、製作費 、包裝費、運費、安裝費、稅費、裝卸費等所有相關費用

(2)價格適用期間:本合同價格的適用期間按以下第 【A 或 B】 項確定,價格適用期間屆滿後,如甲方繼續購買乙方定作物,則由雙方另行協商確定價格。

A.自 年 月 日起至 年 月 日止。

B.自本合同簽訂之日起至實際供貨數量達到合同約定數量之日止。

第三條 合同價款

1. 總價款及結算方式:

2. 付款方式: 有/無定金(比例), 。

3. 付款提示:乙方應當在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》並附《驗收單》和合法有效的 發票。

4. 發票:

每次付款時乙方須提供合法有效的發票。乙方未提供發票或提供發票有法律瑕疵的,甲方有權拒絕付款,同時乙方應承擔瑕疵發票面額10%的違約金。因發票瑕疵而導致稅務局做出的任何處罰決定導致甲方支付罰款、聲譽損失的,由乙方支付罰款並向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經濟和聲譽損失。

5. 支付方式:甲方採用以下第 【 】 種方式向乙方支付合同價款。

A電匯;B承兌匯票;C網上銀行;D其他方式

6. 收款人資訊:開戶行、戶名、賬號 。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確。 如有錯誤造成甲方錯誤支付的,視爲甲方已履行相應的義務,乙方損失自行承擔。

第四條 設計與質量標準

1.設計由 【甲/乙】 方負責(必要時甲/乙方負責協助設計):

(1)若由甲方負責設計,則甲方應於 前向乙方交付定作物設計檔案。乙方應對其進行校對,對於設計檔案中的明顯錯誤或缺陷應在 3 日內向甲方提出書面異議,甲方應在收到書面異議後的 3 日內答覆。

(2)若由乙方負責設計,則乙方應於 前向甲方交付定作物設計檔案,甲方應當在收到後3日內審覈並回復是否同意的意見,逾期未做明確表示則視爲同意設計檔案。

2.定作物的質量標準:應當符合設計檔案要求和本合同附件二《技術參數與質量標準》。

3.樣品:樣品採用以下第 種方式執行。乙方交付的定作成品應當符合樣品的質量標準,但樣品有隱蔽瑕疵的除外。

1)不使用樣品。

2)本合同定作物樣品由 提供,雙方確認、封存後由甲方保管,作爲驗收的依據。

3)在正式製作前,乙方應當先行製作樣品,經甲方樣品確認合格後再正式製作。

4.其它要求:除本合同約定標準外,定作物成品還必須符合國家、地方或行業關於質量、安全、環保的相關規定和要求。上述標準如有不一致之處,以要求高者爲準。

第五條 原材料

1.主要原材料清單

提供方

名稱

品牌

生產廠家

規格型號

計量

單位

數量

甲方

乙方

2.除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應當採購合格的原材料並確保滿足定作物的質量標準和使用要求。

3.乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收,甲方於接到乙方通知後 日內派員對原材料進行檢驗並出具書面意見。

4.甲供原材料由 方負責運輸至乙方加工、製作地點(地址爲: ),費用由 承擔。乙方應當在 收到後2日內對 甲供原材料進行檢驗,如果乙方對質量、規格等有異議,應當立即以書面方式向甲方提出,否則視爲乙方認可甲供原材料。

5.甲供原材料的耗用計量方法:【對於貴重材料而言,這很重要】

6.甲供原材料節餘部分的返還:【對於貴重材料而言,這很重要】

第六條 製作與包裝

1. 乙方應當按本合同約定標準和時限制作定作物。

2. 乙方承諾,未經甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方,否則構成重大違約,甲方有權解除本合同,並且乙方應當按本合同總價款的30%賠償甲方損失。

3. 包裝要求:乙方應提供適宜本合同項下定作物運輸和儲存的包裝方式,外包裝應當應註明定作物名稱、規格型號,單位包裝內的定作物數量,生產廠家、地址、注意事項等文字和標識。由於採用不充分、不妥善的包裝方式而導致的任何風險和損失均由乙方承擔,且不因定作物交付而免除乙方的此類責任。

4. 特殊包裝要求: 。包裝物是否回收: 。

5. 其他約定:

第七條 交貨

1.合格交貨:乙方按照合同約定的時間將定作物成品送達到約定的交貨地點並經甲方驗收合格,方爲合格交貨。

2.交貨時間: 。

3.交貨地點: (詳細地址: )。

4.運輸:運輸由乙方負責,並承擔全部運費、裝卸費。從運輸工具卸下後至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔。

5.驗收:甲方應當在定作物運至約定交貨地點後 日內進行驗收並出具書面意見。如果定作物需要由乙方負責進行安裝,則雙方應當按照本合同約定在安裝完畢後進行驗收。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據。

6.風險轉移:定作物毀損、滅失的風險在交貨驗收合格前由乙方承擔,交貨驗收合格後由甲方承擔。

7.交貨遲延:每遲延一日,乙方應按 合同價款的0.05% 承擔違約金。遲延交貨達到 七 日的,甲方有權解除本合同,乙方應當按合同價款的10% 承擔違約金。‘

8.數量不足:如交付的定作物數量不足,乙方應當在 2 日內補足,並應當按 當批定作物價款的10% 承擔違約金。

9.質量瑕疵:如交付的定作物質量不符合本合同約定,則甲方有權要求乙方在 2 日內修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時限內調換合格定作物的,甲方有權解除合同,乙方應當按該批定作物價款的20%承擔違約金。

第八條 安裝(適用於乙方負責安裝的情況)

1、安裝責任:由甲/乙方負責本合同項下定作物的安裝,因此產生的全部費用由甲/乙方承擔。

2、安裝工期:總工期爲 個日曆天。計劃開工日期爲 年 月 日,竣工日期爲 年 月 日。實際開工日期以甲方通知進場時間爲準。因乙方原因造成工期延誤的,每延誤一天乙方應承擔相當於工程總價款的0.05%的違約金。

3、施工要求:

(1)質量標準: 見合同附件《技術參數與質量標準》

(2)檢查與整改:乙方應認真按照標準、規範和設計的要求及甲方發出的指令施工,隨時接受甲方及建設單位、監理單位的檢查。檢查中發現工程質量達不到約定標準的部分,乙方必須按要求返工或修復完善,直至達到約定標準。因此增加的一切費用由乙方承擔,且工期不予順延。

4、資源供應:施工用水源、電源接點由甲方提供,水、電費用由甲承擔。

5、安全監護:

(1)乙方完成安裝調試內容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設施的,應當在進場安裝前對相關設施及周圍環境的安全狀況進行檢查確認。如果乙方認爲相關設施不符合安全防護要求需要調整改造,則乙方以書面方式將調整改造建議提交甲方項目負責人;如乙方未提出書面調整改造建議即進場安裝,則視爲乙方認可相關設施符合安全防護要求,不需要進行調整改造。

(2)乙方在安裝調試過程中需使用腳手架、吊籃、託板等進行高空作業,或者帶電作業,或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業的,安裝作業人員作業必須使用安全護具,現場需設專門人員進行時時監護,並製作作業監護記錄。甲方可以隨時檢查乙方的作業監護記錄。

6. 自檢與複檢:本合同項下定作物安裝完畢後,乙方應進行自檢,自檢合格後報甲方進行復檢。甲方複檢合格後報【政府主管部門名稱】進行驗收。

7. 驗收:本合同項下定作物安裝完畢並經乙方自檢合格後 日內,甲方組織驗收並出具書面驗收意見。

第九條 保修

1.保修期:免費保修期爲 年,自驗收合格之日起計算。實際起算時間以書面驗收檔案所載時間爲準。乙方負責安裝的,以安裝完畢後驗收合格的確認檔案所載時間爲準

2.保脩金: 。

3. 免費保修:保修期內,因定作物質量原因發生的問題,由乙方負責維修並承擔相關費用和責任。乙方應當在接到甲方通知後8小時內到場維修完善,否則乙方應當承擔違約金貳佰元,並且甲方可以自行或委託第三方維修,相關費用從保脩金中扣除,不足部分可以甲方認爲適當的方式向乙方追索。

4.未履行保修義務:

(1)乙方接到甲方或物業公司維修通知(口頭或書面)後拒不到現場處理或超過規定的到場時間後2小時仍未到場的,甲方有權自行組織維修。甲方有權從保脩金中扣除相應賠償金額( 包括但不限於因質量問題或乙方維修不及時給業主造成的損失等),如果保脩金不足以彌補甲方損失的,甲方有權向乙方追索。

(2)乙方累計3次未及時到場的,甲方有權扣留全部剩餘保脩金。乙方認可甲方單方作出的通知記錄作爲乙方未按時到達現場的有效證據。

5.保脩金的支付需同時滿足下列條件:

(1)質量保修期已經屆滿。

(2)乙方已按約定履行了保修義務;乙方未按約定履行保修義務給甲方造成損失的,乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保脩金中扣除。

(3)因定作物質量問題給甲方或最終使用人造成損失的,乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保脩金中扣除。

(4)不存在乙方未履行的其他合同義務。

6.甲方不需要支付保脩金的利息。

第十條 知識產權與保密

1. 乙方保證其向甲方提供的設計檔案及/或供應的成品不侵犯他人的知識產權。如有第三方因甲方購買、使用乙方供應的定作物向甲方主張知識產權權益的,由乙方承擔全部賠償責任及訴訟費、律師費等。

2. 乙方承諾,在本合同簽訂、履行期間及履行完畢後5年內爲甲方保守祕密。未經甲方許可,不得留存或泄露甲方設計檔案及定作物成品、複製品或其他相關資訊、資料。

第十一條 履約擔保

1.乙方採用下列第 種方式提供履約擔保,用以擔保乙方全面履行合同義務:

(1)保證金

(2)銀行保函

2.乙方採用下列第 種方式提供保證金:

(1) 現金

(2) 電匯

(3) 轉賬支票

3.扣除與返還:供貨完畢或合同期滿,本合同餘留價款不足以抵付乙方應承擔違約金的,乙方同意從上述履約保證金中扣除,剩餘履約保證金於供貨完畢並驗收合格後返還乙方(不計利息)。

4.乙方違約的,甲方除有權扣除本條約定的履約擔保外,甲方還有權從乙方與甲方簽訂的其他定作物採購合同或乙方與甲方關聯企業簽訂的定作物採購合同的應收款中扣除因此對甲方造成的損失。

5.索賠:甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的,甲方透過訴訟方式向乙方索賠。

1.價格波動:雙方確定合同價格時已經充分考慮風險因素,合同價格已經包含所有可能發生的風險事項,任何風險因素導致的利益損失各自獨立承擔。

(1)具體風險因素包括但不限於本合同項下定作物的價格或生產所需的人工、材料、設備等市場價格變動以及國家稅收調整等因素。

(2)原則:任何情況下不得調高合同價格;在合同簽署後市場價格向下波動的,甲方有權按照相應市場價格指數,調整合同價格。

2. 第三方索賠:乙方必須對所供定作物質量負責,凡因定作物質量不符合本合同約定或者有其它內在質量瑕疵,而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產損失的,均由乙方承擔全部責任。第三方因此向甲方索賠的,乙方應直接參與協商,否則乙方應接受甲方與第三方達成的賠償協議,並按此協議約定的標準賠償甲方損失。甲方與第三方透過仲裁或訴訟方式解決糾紛的,乙方應當按仲裁機構或法院的裁判檔案或調解書確定的內容賠償甲方損失,同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失。前述費用乙方同意甲方優先從工程款中扣除。

3.真實性:乙方向甲方提交虛假或僞造檔案(包括但不限於公司公章、法定代表人名章、證件、結算記錄)的,一切虛假和僞造檔案不作爲雙方結算的依據,乙方無權依據虛假和僞造檔案向甲方主張任何權益。

4.合法性:乙方向甲方提交虛假髮票,乙方同意甲方可以因此不支付合同價款並且有權要求乙方承擔全部損失。

第十三條 公平競爭

1、 在投標、簽約及履約過程中,如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行爲的,乙方可直接投訴,一經查證屬實的,甲方承諾對相關責任員工一律予以辭退。

2、 甲方員工存在本條第1款及第5款所述行爲,乙方提供證據(如錄音、錄像、書面證據等)充分有效的,甲方將責令責任員工雙倍返還乙方支付的金額,並將乙方確定爲長期合作伙伴。責任員工拒絕返還的,甲方將其移送司法機關處理後,甲方負責雙倍返還乙方支付的金額。

3、 乙方承諾不以任何形式(含給付現金、財物、請客送禮等)賄賂甲方人員,如違反此承諾,乙方願意向甲方支付相當於賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價款中扣除,或者透過法律途徑向乙方追索。必要時甲方可提請有關部門追究乙方人員的法律責任。

4、 若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員,甲方即將其列爲不合格供應商,兩年內不接受其參加甲方及甲方關聯企業組織的招標。

5、 在投標、簽約及履約過程中甲方及甲方關聯企業的工作人員透過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的,乙方可直接投訴,一經查證屬實的,甲方承諾對相關責任人一律予以辭退。

6、 甲方受理投訴的方式:

聯繫人: 電話:

信函郵寄地址:

投訴專用電子郵箱:

第十四條 通知

1. 甲方聯繫人及通訊方式:

聯繫人: 電話: 傳真:

地址: 郵編:

Email:

2. 乙方聯繫人及通訊方式:

聯繫人: 電話: 傳真:

地址: 郵編

Email:

3. 雙方的通知、許可、批准、簽證或做出其他決定均應採用書面方式。

4. 上述內容可以派員送達,傳真,郵寄或特快專遞送達,電話通知的應及時補充書面檔案。

5. 派員送達的應當有簽收檔案。

6. 採用傳真方式的,以受送達方的傳真機收到傳真信號即視爲送達。

7. 採用郵寄或特快專遞方式送達的,受送達方簽字的回執爲送達的證明。

8. 採用派員送達、郵寄或特快專遞送達的,收件人爲受送達一方公司、職能部門、所屬員工或分支機構的,均視爲雙方的正式通訊函件,受送達一方拒收的亦視爲已經成功送達。

9. 如一方更改聯繫人或通訊方式應當以書面方式正式通知另一方,此後再聯絡時應使用被通知的聯繫人或通訊方式。

10. 如受送達一方電話或傳真號碼、郵寄地址有誤(或號碼、地址變更後未通知)造成無法送達的,由受送達一方承擔全部責任。

第十五條 爭議解決

1.本合同簽訂、履行過程中發生任何爭議的,由雙方協商解決。協商不成的,任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。

第十六條 合同附件

下列檔案爲本合同附件,與正文具有同等法律效力

1. 附件一:定作物明細表

2. 附件二:《技術參數與質量標準明細》

3. 附件三:附加蓋乙方印章的委託代理人身份證複印件、乙方對委託代理人的《授權委託書》原件壹份。

4. 附件四:加蓋乙方公章的營業執照(副本)複印件、加蓋乙方公章的《組織機構代碼證》(副本)複印件、加蓋乙方公章的《稅務登記證》(副本)複印件、加蓋乙方公章的開戶許可證複印件或加蓋乙方公章的收款帳戶證明檔案原件。

第十七條 合同效力

1. 本合同自雙方法定代表人或委託代理人簽字並加蓋單位印章之日起生效。

2. 雙方就合同內容做出的變更或補充,均以書面補充合同的約定爲準。

3. 本合同壹式肆份,甲、乙雙方各執貳份,各份具有同等法律效力。

第十八條 其他約定

1.其他約定:

(本頁以下無正文)

合同簽章頁

(此頁系與A有限公司與 《【 】定作合同》的簽章頁,無正文)

甲方(蓋章):A有限公司 乙方(蓋章):

法定代表人 (簽字): 法定代表人(簽字):

(或)委託代理人(簽字): (或)委託代理人(簽字):

簽訂地點:

簽訂日期: 年 月 日

附件一

定作物明細表

附件二:

《技術參數與質量標準》

附件四: 授權委託書

致:【甲方公司名稱】

我單位委託 【受託人姓名】作爲代理人與貴司簽署【合同名稱】及辦理結算等相關事宜。受委託人所簽署的所有相關檔案,我單位均予以承認。

代理人無權轉委託。

特此委託。

委託單位:(蓋章)

法定代表人或負責人:(簽字)

年 月 日

受委託人:

姓名: 職務: 電話:

住所: 身份證號碼:

加工承攬合同合集 篇4

承攬方(甲方):_________定作方(乙方):_________

甲乙雙方爲了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。

第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

加工費

單位

總價

第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱

完工時間

檢驗時間地點

檢驗標準與方法

包裝標準

包裝費承擔

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱

交付時間

交付地點

運輸方法

運輸價款承擔

第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

單價

總價

圖紙、技術資料及交付時間

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱

交付時間

交付地點

交付數量

包裝要求

檢驗方法

運輸方法和運費承擔

第六條加工費結算辦法與時間

_________。

第七條乙方應於_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應於_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款可以請求返還。

第八條甲方的違約責任

1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

2.甲方交付定作物的數量少於合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。

第九條乙方的違約責任

1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。

5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。

第十條聲明及保證

(一)甲方:

1.甲方爲一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本合同時,任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行爲。

4.甲方爲簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

(二)乙方:

1.乙方爲一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本合同時,任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行爲。

4.乙方爲簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密(技術資訊、經營資訊及其他商業祕密)予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限爲_________年。

第十二條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、_____、政府行爲等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,並應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第十三條通知

1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下:_________。

3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第十四條爭議的處理

1.本合同受_________國法律管轄並按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:

(1)提交______________委員會_____;

(2)依法向人民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文字原義進行,本合同的標題僅是爲了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。

第十六條補充與附件

本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均爲本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期爲_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。

承攬方(蓋章):_____________?定作方(蓋章):_____________

法定代表人(簽字):_________?法定代表人(簽字):_________

地址:_______________________?地址:_______________________

_________年____月____日?_________年____月____日

簽訂地點:___________________?簽訂地點:___________________

加工承攬合同合集 篇5

甲方:

乙方:

1、前言

經過友好協商,甲、乙雙方本着長期友好合作、互利互惠、共同發展的前提,就鑄件合作事宜達成一致,特簽訂本合同並共同信守執行。乙方將根據甲方提供的技術資料和鑄造清單進行鑄造並供貨。

2、供貨範圍和雙方職責

(1)供貨範圍

按甲方提供的鑄件清單供貨。

鑄件上要帶檢驗試棒2根(¢30﹡300);球鐵件的附鑄試塊採用“Y”型試塊並附質保書。

(2)乙方職責

完成上述規定供貨範圍的供貨。

返回甲方提供的所有資料,併爲甲方保密。

向甲方提供鑄件的材料說明(A、機械性能;B、材質化驗)

(3)甲方職責

每套鑄件(每件)向乙方提供鑄件圖紙一套。

負責解決乙方在泡沫模型製作過程中的技術問題。

向乙方提供鑄造清單(明細)並說明材料,件數,交貨期。

甲方向乙方提供技術要求。

技術要求

(A)鑄件材料:HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3

(B)鑄件化學成份:根據提供給貴公司的化學成份標準。

(C)鑄件應清理乾淨,去除冒口殘餘,粘砂以及內腔殘餘物等。鑄件表面進行噴丸處理,要求鑄件表面光潔。

(D)鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮鬆、鐵包砂和起皮等缺陷存在。

(E)鑄件加工面上不允許存在加工餘量範圍內的表面缺陷。

(F)鑄件交貨時應附有合格證、質保書,其中包括:供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結果、製造日期(或編號)或生產批號、機械性能。

3、價格

(1)鑄件價格

HT250:

MoCr:

QT600:

特殊規格鑄件價格雙方協商定

4、結算方式:

(1)鑄件以甲方驗收過磅,並通知乙方認可。

(2)鑄件在甲方現場驗收合格後,開具發票,甲方收到發票30天內全額付款。

(3)鑄件經甲方使用,確認滿足第六條定義的質量保證。

5、交貨期

(1)乙方嚴格按甲方提供的清單、週期進行鑄件並及時交貨。

(2)具本交貨日期:(泡沫模型與鑄件製造,週期,不含路途)

鑄件5噸以下16-20天。

鑄件5-8噸18-22天。

鑄件8噸以上的另商定。

(3)特殊規格雙方協商定。

6、驗收

甲方應根據有關資料和技術協議、國家標準對鑄件進行驗收。

7、質量保證:

甲方在加工過程中發現鑄造原因造成的廢品,應立即通知乙方,如確係乙方鑄造原因造成的廢品,由乙方補廢包換,並以急件的形式補廢,模型費由乙方負擔。

8、合同修改:

只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意後,才能對本合同的.條款進行修改,補充和更改。這些修改、補充和更改的檔案與本合同具備同等效力。

9、不可抗力:

(1)當不可抗力發生時,發生不可抗力的一方有義務做出努力,將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。

(2)因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。

10、權力和義務的轉讓:

乙方不得將本承包合同所產生的權力義務轉讓給任何第三方。

11、合同的終止和解除

(1)發生下列情況之一時,甲方有權終止和解除合同,並有權要求乙方賠償由此造成的經濟損失。

乙方無正當理由不按期製造投入時。

實際製造進度比進度表上的日程大大延遲,按期交付無可能時。

乙方無正當理由不執行合同有關規定,經甲方書面催促仍無解決誠意時。

(2)發生下列情況時,乙方有權終止和解除合同,並有權要求甲方賠償由此造成的經濟損失。

甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。

甲方沒有支付合同金額的能力時。

12、爭議解決:

當甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發生爭議而透過協商已無法解決時,可直接向人民法院起訴,甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地(煙臺)人民法院管轄。

13、合同附件

下述合同附件與本合同同進簽署,一併有效。

附件一、每次提供鑄造清單、進度表。

14、通知

所有通知和通訊均需採用書面形式,如爲傳真或電傳,則發生當日視爲送達。

15、合同生效

本合同一式二份,雙方各執一份,合同經雙方授權代表簽字、蓋章即生效。

甲方:

乙方:

加工承攬合同合集 篇6

委託方(甲方):_____________

承接方(乙方):_____________

第一條 甲方委託乙方承擔_____________項目的______________________專業設計,經雙方協商一致,簽訂本協議。

第二條 乙方設計標準爲:______________________________________________,乙方在設計完成後,需經甲方書面確認,方可認爲成果交付,如未得到甲方書面確認的,均不視爲成果交付。

第三條 甲方向乙方交付的資料

第四條 乙方應向甲方交付的設計成果

第五條 設計費用及支付方法

5.1甲方應支付本合同項目的設計費爲________元人民幣(大寫)。

5.2支付方法爲:

簽訂本合同後,甲方應在本合同簽訂之日起5個工作日內支付給乙方本合同總價的20%首付款,即________元人民幣(大寫)。乙方在完成本項目設計並得到甲方書面簽字確認後5個工作日內支付給乙方本合同80%的尾款,即________元人民幣(大寫)。

第六條雙方責任

6.1 甲方責任

6.1.1 甲方在規定的時間內向乙方提交資料及檔案,並對其完整性、正確性及時限負責。

6.2 乙方責任

6.2.1 乙方按本合同第四條規定的內容、時間及份數向甲方交付設計檔案。

6.2.2 乙方對設計檔案出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由於乙方設計錯誤造成損失,乙方除負責採取補救措施外,應免收受損失部分的設計費,並根據損失程度向甲方償付賠償金,賠償金最多與免收的設計費金額相等。

6.2.3 由於乙方自身原因,延誤了按本合同第四條規定的設計檔案交付時間,每延誤一天,應減收該項目應收設計費的百分之一。

6.2.4 合同生效後,乙方單方提出解除合同的,乙方應雙倍返還定金,還應當按照有關規定賠償甲方損失。

6.2.5 乙方不得向第三方擴散、轉讓甲方提交的圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況,甲方有權索賠。

第七條 本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議作爲附件,補充協議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議,雙方協商解決,如雙方無法解決,雙方有權向甲方所在地法院起訴。

第八條 本合同經甲、乙雙方蓋章簽字後自 年 月日生效。本合同一式兩份,雙方各執一份。

甲方簽字:_____________

乙方簽字: _____________

時間:_____________

加工承攬合同合集 篇7

合同編號:__________

定作人:____________  簽訂地點:______________

承攬人:____________  簽訂時間:______________

第一條 加工物(注:空格如不夠用,可以另接)

第二條 定作人提供的材料(注:空格如不夠用,可以另接)

第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限:____________________________。

第四條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:____________________________。

第五條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的日內答覆。

第六條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是:___________________________。

第七條 定作人協助承攬人的事項與要求:______________________________。

第八條 加工物的技術標準、質量要求:______________________________。

第九條 加工物的包裝要求及費用負擔:______________________________。

第十條 加工物的交付方式、期限及地點:______________________________。

第十一條 加工物的驗收標準、方法、期限及地點:______________________________。

第十二條 承攬人對加工物質量負責的期限及條件:______________________________。

第十三條 定作人應在年月日前向承攬人交付定金(大寫)______________________________元。

第十四條 結算方式及期限:______________________________。

第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。

第十六條 本合同解除的條件:

(一)定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失。

(二)___________________

第十七條 定作人違約責任:__________________

承攬人違約責任:__________________

第十八條 合同爭議的解決方式:本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的,按下列第___種方式解決:(只能選擇一種)

(一)提交_____________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向__________人民法院起訴。

第十九條 其他約定事項:__________________

年  月  日

鑑(公)證實行自願原則)

北京市工商行政管理局制定

加工承攬合同合集 篇8

甲方:__________有限公司

乙方:_____________________

依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,雙方經平等協商,就甲方委託乙方定作(下稱“定作物”)等相關事宜達成一致,特簽訂本合同明確雙方權利義務,以資共同信守。

第一條合同主體

1.甲方(定作人):___________有限公司

住所:_____________________

郵編:_____________________

法定代表人:________________

註冊號:_____________________

2.乙方(承攬人):___________有限公司

住所:_____________________

郵編:_____________________

法定代表人:________________

註冊號:_____________________

3.甲方爲依法設立的法人單位,依法有權簽訂及履行本合同。

4.乙方爲依法設立的法人單位(或其分支機構、個人獨資企業、個體工商戶),有同類、同等規模定作物生產或銷售經驗(或同類服務提供經驗),熟悉定作物性質和特點並熟知與定作物相關的法律法規、規章及標準。

5.乙方合同主體變更:

(1)乙方承諾,合同成立後將不以任何理由要求將合同主體變更爲任何第三人。

(2)若乙方堅持將合同項下的權利義務轉讓給第三人的,經甲方書面同意後可變更爲乙方指定的第三人,但乙方須按應收款的______承擔違約金。

(3)發生乙方營業執照註銷、所有銀行帳戶註銷等情況的,若乙方爲公司法人則任何第三方(包括但不限於乙方股東、法定代表人、代理人、經辦人等)無權向甲方主張任何權益;若乙方爲個人獨資企業或個體工商戶,除原投資人或經營者本人外,其他人無權向甲方主張任何權益(包括但不限於乙方代理人或經辦人)。

第二條定作物

1.定作物清單及價款

定作物名稱:_____________________

規格型號:_____________________

計量單位:_____________________

價款:_____________________

2.價格組成及價格有效期:

(1)合同單價已經包括乙方依法應當承擔的全部材料費、製作費、包裝費、運費、安裝費、稅費、裝卸費等所有相關費用

(2)價格適用期間:本合同價格的適用期間按以下第【a或b】項確定,價格適用期間屆滿後,如甲方繼續購買乙方定作物,則由雙方另行協商確定價格。

a.自______年______月______日起至______年______月______日止。

b.自本合同簽訂之日起至實際供貨數量達到合同約定數量之日止。

第三條合同價款

1.總價款及結算方式:

2.付款方式:有/無定金(比例)。

3.付款提示:乙方應當在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》並附《驗收單》和合法有效的發票。

4.發票:

每次付款時乙方須提供合法有效的發票。乙方未提供發票或提供發票有法律瑕疵的,甲方有權拒絕付款,同時乙方應承擔瑕疵發票面額______的違約金。因發票瑕疵而導致稅務局做出的任何處罰決定導致甲方支付罰款、聲譽損失的,由乙方支付罰款並向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經濟和聲譽損失。

5.支付方式:甲方採用以下第______種方式向乙方支付合同價款。

b承兌匯票;c網上銀行;d其他方式

6.收款人資訊:開戶行、戶名、賬號。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確。如有錯誤造成甲方錯誤支付的,視爲甲方已履行相應的義務,乙方損失自行承擔。

第四條設計與質量標準

1.設計由【甲/乙】方負責(必要時甲/乙方負責協助設計):______

(1)若由甲方負責設計,則甲方應於前向乙方交付定作物設計檔案。乙方應對其進行校對,對於設計檔案中的明顯錯誤或缺陷應在3日內向甲方提出書面異議,甲方應在收到書面異議後的3日內答覆。

(2)若由乙方負責設計,則乙方應於前向甲方交付定作物設計檔案,甲方應當在收到後3日內審覈並回復是否同意的意見,逾期未做明確表示則視爲同意設計檔案。

2.定作物的質量標準:應當符合設計檔案要求和本合同附件二《技術參數與質量標準》。

3.樣品:樣品採用以下第種方式執行。乙方交付的定作成品應當符合樣品的質量標準,但樣品有隱蔽瑕疵的除外。

1)不使用樣品。

2)本合同定作物樣品由提供,雙方確認、封存後由甲方保管,作爲驗收的依據。

3)在正式製作前,乙方應當先行製作樣品,經甲方樣品確認合格後再正式製作。

4.其它要求:除本合同約定標準外,定作物成品還必須符合國家、地方或行業關於質量、安全、環保的相關規定和要求。上述標準如有不一致之處,以要求高者爲準。

第五條原材料

1.主要原材料清單

提供方:________________________

名稱:________________________

品牌:________________________

生產廠家:________________________

規格型號:________________________

計量:________________________

單位:________________________

數量:________________________

甲方:________________________

乙方:________________________

2.除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應當採購合格的原材料並確保滿足定作物的質量標準和使用要求。

3.乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收,甲方於接到乙方通知後日內派員對原材料進行檢驗並出具書面意見。

4.甲供原材料由方負責運輸至乙方加工、製作地點(地址爲:______),費用由承擔。乙方應當在收到後2日內對甲供原材料進行檢驗,如果乙方對質量、規格等有異議,應當立即以書面方式向甲方提出,否則視爲乙方認可甲供原材料。

5.甲供原材料的耗用計量方法:______【對於貴重材料而言,這很重要】

6.甲供原材料節餘部分的返還:______【對於貴重材料而言,這很重要】

第六條製作與包裝

1.乙方應當按本合同約定標準和時限制作定作物。

2.乙方承諾,未經甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方,否則構成重大違約,甲方有權解除本合同,並且乙方應當按本合同總價款的30______%賠償甲方損失。

3.包裝要求:______乙方應提供適宜本合同項下定作物運輸和儲存的包裝方式,外包裝應當應註明定作物名稱、規格型號,單位包裝內的定作物數量,生產廠家、地址、注意事項等文字和標識。由於採用不充分、不妥善的包裝方式而導致的任何風險和損失均由乙方承擔,且不因定作物交付而免除乙方的此類責任。

4.特殊包裝要求:______。包裝物是否回收:______。

5.其他約定:______

第七條交貨

1.合格交貨:______乙方按照合同約定的時間將定作物成品送達到約定的交貨地點並經甲方驗收合格,方爲合格交貨。

2.交貨時間:______。

3.交貨地點:______(詳細地址:______)。

4.運輸:______運輸由乙方負責,並承擔全部運費、裝卸費。從運輸工具卸下後至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔。

5.驗收:______甲方應當在定作物運至約定交貨地點後日內進行驗收並出具書面意見。如果定作物需要由乙方負責進行安裝,則雙方應當按照本合同約定在安裝完畢後進行驗收。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據。

6.風險轉移:______定作物毀損、滅失的風險在交貨驗收合格前由乙方承擔,交貨驗收合格後由甲方承擔。

7.交貨遲延:______每遲延一日,乙方應按合同價款的0.05______%承擔違約金。遲延交貨達到七日的,甲方有權解除本合同,乙方應當按合同價款的______承擔違約金。‘

8.數量不足:______如交付的定作物數量不足,乙方應當在2日內補足,並應當按當批定作物價款的______承擔違約金。

9.質量瑕疵:______如交付的定作物質量不符合本合同約定,則甲方有權要求乙方在2日內修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時限內調換合格定作物的,甲方有權解除合同,乙方應當按該批定作物價款的20______%承擔違約金。

第八條安裝(適用於乙方負責安裝的情況)

1、安裝責任:______由甲/乙方負責本合同項下定作物的安裝,因此產生的全部費用由甲/乙方承擔。

2、安裝工期:______總工期爲個日曆天。計劃開工日期爲年月日,竣工日期爲年月日。實際開工日期以甲方通知進場時間爲準。因乙方原因造成工期延誤的,每延誤一天乙方應承擔相當於工程總價款的0.05______%的違約金。

3、施工要求:______

(1)質量標準:______見合同附件《技術參數與質量標準》

(2)檢查與整改:______乙方應認真按照標準、規範和設計的要求及甲方發出的指令施工,隨時接受甲方及建設單位、監理單位的檢查。檢查中發現工程質量達不到約定標準的部分,乙方必須按要求返工或修復完善,直至達到約定標準。因此增加的一切費用由乙方承擔,且工期不予順延。

4、資源供應:______施工用水源、電源接點由甲方提供,水、電費用由甲承擔。

5、安全監護:______

(1)乙方完成安裝調試內容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設施的,應當在進場安裝前對相關設施及周圍環境的安全狀況進行檢查確認。如果乙方認爲相關設施不符合安全防護要求需要調整改造,則乙方以書面方式將調整改造建議提交甲方項目負責人;如乙方未提出書面調整改造建議即進場安裝,則視爲乙方認可相關設施符合安全防護要求,不需要進行調整改造。

(2)乙方在安裝調試過程中需使用腳手架、吊籃、託板等進行高空作業,或者帶電作業,或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業的,安裝作業人員作業必須使用安全護具,現場需設專門人員進行時時監護,並製作作業監護記錄。甲方可以隨時檢查乙方的作業監護記錄。

6.自檢與複檢:______本合同項下定作物安裝完畢後,乙方應進行自檢,自檢合格後報甲方進行復檢。甲方複檢合格後報【政府主管部門名稱】進行驗收。

7.驗收:______本合同項下定作物安裝完畢並經乙方自檢合格後日內,甲方組織驗收並出具書面驗收意見。

第九條保修

1.保修期:______保修期爲年,自驗收合格之日起計算。實際起算時間以書面驗收檔案所載時間爲準。乙方負責安裝的,以安裝完畢後驗收合格的確認檔案所載時間爲準

2.保脩金:______。

3.保修:______保修期內,因定作物質量原因發生的問題,由乙方負責維修並承擔相關費用和責任。乙方應當在接到甲方通知後8小時內到場維修完善,否則乙方應當承擔違約金貳佰______元,並且甲方可以自行或委託第三方維修,相關費用從保脩金中扣除,不足部分可以甲方認爲適當的方式向乙方追索。

4.未履行保修義務:______

(1)乙方接到甲方或物業公司維修通知(口頭或書面)後拒不到現場處理或超過規定的到場時間後2小時仍未到場的,甲方有權自行組織維修。甲方有權從保脩金中扣除相應賠償金額(包括但不限於因質量問題或乙方維修不及時給業主造成的損失等),如果保脩金不足以彌補甲方損失的,甲方有權向乙方追索。

(2)乙方累計3次未及時到場的,甲方有權扣留全部剩餘保脩金。乙方認可甲方單方作出的通知記錄作爲乙方未按時到達現場的有效證據。

5.保脩金的支付需同時滿足下列條件:______

(1)質量保修期已經屆滿。

(2)乙方已按約定履行了保修義務;乙方未按約定履行保修義務給甲方造成損失的,乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保脩金中扣除。

(3)因定作物質量問題給甲方或最終使用人造成損失的,乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保脩金中扣除。

(4)不存在乙方未履行的其他合同義務。

6.甲方不需要支付保脩金的利息。

第十條知識產權與保密

1.乙方保證其向甲方提供的設計檔案及/或供應的成品不侵犯他人的知識產權。如有第三方因甲方購買、使用乙方供應的定作物向甲方主張知識產權權益的,由乙方承擔全部賠償責任及訴訟費、律師費等。

2.乙方承諾,在本合同簽訂、履行期間及履行完畢後5年內爲甲方保守祕密。未經甲方許可,不得留存或泄露甲方設計檔案及定作物成品、複製品或其他相關資訊、資料。

第十一條履約擔保

1.乙方採用下列第種方式提供履約擔保,用以擔保乙方全面履行合同義務:______

(1)保證金

(2)銀行保函

2.乙方採用下列第種方式提供保證金:______

(1)現金

(2)電匯

(3)轉賬支票

3.扣除與返還:______供貨完畢或合同期滿,本合同餘留價款不足以抵付乙方應承擔違約金的,乙方同意從上述履約保證金中扣除,剩餘履約保證金於供貨完畢並驗收合格後返還乙方(不計利息)。

4.乙方違約的,甲方除有權扣除本條約定的履約擔保外,甲方還有權從乙方與甲方簽訂的其他定作物採購合同或乙方與甲方關聯企業簽訂的定作物採購合同的應收款中扣除因此對甲方造成的損失。

5.索賠:______甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的,甲方透過訴訟方式向乙方索賠。

第十二條風險提示

1.價格波動:______雙方確定合同價格時已經充分考慮風險因素,合同價格已經包含所有可能發生的風險事項,任何風險因素導致的利益損失各自獨立承擔。

(1)具體風險因素包括但不限於本合同項下定作物的價格或生產所需的人工、材料、設備等市場價格變動以及國家稅收調整等因素。

(2)原則:______任何情況下不得調高合同價格;在合同簽署後市場價格向下波動的,甲方有權按照相應市場價格指數,調整合同價格。

2.第三方索賠:______乙方必須對所供定作物質量負責,凡因定作物質量不符合本合同約定或者有其它內在質量瑕疵,而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產損失的,均由乙方承擔全部責任。第三方因此向甲方索賠的,乙方應直接參與協商,否則乙方應接受甲方與第三方達成的賠償協議,並按此協議約定的標準賠償甲方損失。甲方與第三方透過仲裁或訴訟方式解決糾紛的,乙方應當按仲裁機構或法院的裁判檔案或調解書確定的內容賠償甲方損失,同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失。前述費用乙方同意甲方優先從工程款中扣除。

3.真實性:______乙方向甲方提交虛假或僞造檔案(包括但不限於公司公章、法定代表人名章、證件、結算記錄)的,一切虛假和僞造檔案不作爲雙方結算的依據,乙方無權依據虛假和僞造檔案向甲方主張任何權益。

4.合法性:______乙方向甲方提交虛假髮票,乙方同意甲方可以因此不支付合同價款並且有權要求乙方承擔全部損失。

第十三條公平競爭

1、在投標、簽約及履約過程中,如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行爲的,乙方可直接投訴,一經查證屬實的,甲方承諾對相關責任員工一律予以辭退。

2、甲方員工存在本條第1款及第5款所述行爲,乙方提供證據(如錄音、錄像、書面證據等)充分有效的,甲方將責令責任員工雙倍返還乙方支付的金額,並將乙方確定爲長期合作伙伴。責任員工拒絕返還的,甲方將其移送司法機關處理後,甲方負責雙倍返還乙方支付的金額。

3、乙方承諾不以任何形式(含給付現金、財物、請客送禮等)賄賂甲方人員,如違反此承諾,乙方願意向甲方支付相當於賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價款中扣除,或者透過法律途徑向乙方追索。必要時甲方可提請有關部門追究乙方人員的法律責任。

4、若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員,甲方即將其列爲不合格供應商,兩年內不接受其參加甲方及甲方關聯企業組織的招標。

5、在投標、簽約及履約過程中甲方及甲方關聯企業的工作人員透過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的,乙方可直接投訴,一經查證屬實的,甲方承諾對相關責任人一律予以辭退。

6、甲方受理投訴的方式:______

聯繫人:______電話:______

信函郵寄地址:______

投訴專用電子郵箱:______

第十四條通知

1.甲方聯繫人及通訊方式:______

聯繫人:______電話:______傳真:______

地址:______郵編:______

email:______

2.乙方聯繫人及通訊方式:______

聯繫人:______電話:______傳真:______

地址:______郵編

email:______

3.雙方的通知、許可、批准、簽證或做出其他決定均應採用書面方式。

4.上述內容可以派員送達,傳真,郵寄或特快專遞送達,電話通知的應及時補充書面檔案。

5.派員送達的應當有簽收檔案。

6.採用傳真方式的,以受送達方的傳真機收到傳真信號即視爲送達。

7.採用郵寄或特快專遞方式送達的,受送達方簽字的回執爲送達的證明。

8.採用派員送達、郵寄或特快專遞送達的,收件人爲受送達一方公司、職能部門、所屬員工或分支機構的,均視爲雙方的正式通訊函件,受送達一方拒收的亦視爲已經成功送達。

9.如一方更改聯繫人或通訊方式應當以書面方式正式通知另一方,此後再聯絡時應使用被通知的聯繫人或通訊方式。

10.如受送達一方電話或傳真號碼、郵寄地址有誤(或號碼、地址變更後未通知)造成無法送達的,由受送達一方承擔全部責任。

第十五條爭議解決承攬合同範本大全

1.本合同簽訂、履行過程中發生任何爭議的,由雙方協商解決。協商不成的,任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。

第十六條合同附件

下列檔案爲本合同附件,與正文具有同等法律效力

1.附件一:______定作物明細表

2.附件二:______《技術參數與質量標準明細》

3.附件三:______附加蓋乙方印章的委託代理人身份證複印件、乙方對委託代理人的《授權委託書》原件壹份。

4.附件四:______加蓋乙方公章的營業執照(副本)複印件、加蓋乙方公章的《組織機構代碼證》(副本)複印件、加蓋乙方公章的《稅務登記證》(副本)複印件、加蓋乙方公章的開戶許可證複印件或加蓋乙方公章的收款帳戶證明檔案原件。

第十七條合同效力

1.本合同自雙方法定代表人或委託代理人簽字並加蓋單位印章之日起生效。

2.雙方就合同內容做出的變更或補充,均以書面補充合同的約定爲準。

3.本合同壹式肆份,甲、乙雙方各執貳份,各份具有同等法律效力。

第十八條其他約定

1.其他約定:______

(本頁以下無正文)

合同簽章頁

(此頁系與a有限公司與《定作合同》的簽章頁,無正文)

甲方(蓋章):______a有限公司乙方(蓋章):______

法定代表人(簽字):______法定代表人(簽字):______

(或)委託代理人(簽字):______(或)委託代理人(簽字):______

簽訂地點:______

簽訂日期:______年月日

附件一

定作物明細表

附件二:______

《技術參數與質量標準》

附件四:______授權委託書

致:______【甲方公司名稱】

我單位委託【受託人姓名】作爲代理人與貴司簽署【合同名稱】及辦理結算等相關事宜。受委託人所簽署的所有相關檔案,我單位均予以承認。

代理人無權轉委託。

特此委託。

委託單位:______(蓋章)

法定代表人或負責人:______(簽字)

年月日

受委託人:______

姓名:______職務:______電話:______

住所:______身份證號碼:______

加工承攬合同合集 篇9

訂立合同雙方:

承攬方:_____縣木具廠以下簡稱甲方

定作方:_____縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方爲乙方加工櫃檯,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.

第一條加工成品

品名:___

規格___單位:

數量:___

備註:___

玻璃櫃臺:130_40_90件120

塑料檯面櫃檯:180_100_95件10其中不帶抽屜

玻璃檯面櫃檯:180_100_95件20

棉布貨架:180_40_200件10

大百貨電器貨架180_80_200件5

小百貨貨架180_50_200件80

第二條加工成品質量要求:

一,材種:櫃檯,貨架一律採用水曲柳.

二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.

三,嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,鬆榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示爲準,保證方正,平直,安裝方便.

四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局覈定價格後,雙方代表當面封存樣品,作爲驗收的依據.

第三條原材料由甲方提供.

第四條圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.

第五條工程價款:按覈定價格單計算款25000元.

第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品爲標準,數量以合同規定爲標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.

第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交貨,必須在事先與對方達成協議,並按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.

第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞爲準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.

第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.

第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元.甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還.

第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內透過銀行付款.

第十二條甲方的違約責任

一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.

二,甲方交付定作物的數量少於合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.

三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.

四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.

第十三條乙方的違約責任

一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.

二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.

五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.

六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.

第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.

本合同於一九八五年一月二十五日經公證生效,合同履行完畢即失效.

本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.

甲方:_____縣木具廠

代表人:___

地址:___

電話:______

開戶銀行:___縣支行七都鎮營業所

帳號:___

乙方:___縣百貨公司

代表人:___

地址:___

電話:___

開戶銀行:___

帳號:___

___年___月___日

加工承攬合同合集 篇10

甲 方:(以下簡稱甲方)

乙 方:

(以下簡稱乙方) 根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規,雙方議定書櫃製作、油漆的加工與安裝,此項合同雙方本着平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:

第一條:書櫃尺寸

長180cm,高170cm,寬45cm,層數7層。

第二條:材料要求

站腳6030扁管厚度3cm,每層25方管套25角鐵。 2525方管厚度:2cm。2525角鐵厚度:2cm。

第三條:層板材料要求,高密度木工板厚度2cm,要求噴清面漆。

第四條:書櫃漆要求,紅丹打底,再上藍氨基漆。

第五條:每個書櫃大寫壹仟貳佰陸拾元整(¥1260.00元),共16個,總價爲人民幣爲大寫貳萬零壹佰陸拾元整(¥20xx0.00元)

第六條:必須運到校園內,運費由乙方負責。

第七條:交貨時間:乙方必須保證在20xx年7月29日前全部交貨。

第八條:甲方驗收合格後,乙方需提供正式發票,甲方方可付款。

第八條:稅費由乙方承擔。

第九條:本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。

甲方:

乙方:

年月日:

加工承攬合同合集 篇11

委託方:_________紡織器材廠(甲方)

承攬方:_____________電鍍廠(乙方)

1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:

項目

產品名稱、規格

單位

數量

單價  (元)

總價(元)

交貨日期

一季度

二季度

鍍鋅

綜架1600以上

10萬

0.15

15000

5萬

5萬

淬火

綜條

100萬

0.11

110000

50萬

50萬

合計

2.質量標準:乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。

3.原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。

4.交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。

5.質量驗收方法:完成加工後由甲方按質量標準驗收。

6.結算方式:透過銀行託收。

7.違約責任:甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。

甲方:____________紡織器材廠

法定代表人:(蓋章)________

地址:______________________

銀行帳號:__________________

乙方:________________電鍍廠

法定代表人:(蓋章)________

地址:______________________

銀行帳號:__________________

________年________月______日

加工承攬合同合集 篇12

甲方:(定作方)

地址:

法定代表人:

營業執照證號:

乙方:(承攬方)

地址:

法定代表人:

營業執照證號:

合同編號:合同簽訂地:

乙方是爲甲方加工_____________所需零部件的生產廠家,雙方本着互惠互利,友好合作的原則,爲明確雙方權利和義務,特訂立本合同。

一、本合同所指加工行爲是:

甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產品並送貨至甲方指定地點,經甲方驗收合格後,甲方支付加工費給乙方的行爲。

二、本合同所指加工之零部件見下表:

甲方企業物料代碼產品品名、規格單位單價備註

1.根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協議。

2.本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

三、加工零部件的技術標準(包括質量要求):

備註

四、加工零部件價格及加工費的確定:

1.乙方加工零部件的價格,由雙方依據《報價覈算表》確認,該價格自確認之日起生效。

因市場價格的變動或其它原因,需要調整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執行。

2.爲確保甲乙雙方長期有效的合作關係,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。

3.加工費計算方法:

(1)對甲方提供的原材料、零部件,應在覈定加工零部件價格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,餘額爲乙方的加工費。

(2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續,領取物料並按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工,超過規定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。

五、加工訂貨:

1.甲方向乙方下達訂單,乙方接受:

(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求後回傳,該訂單作爲甲方向乙方訂貨的依據。

(2)電話通知訂貨。

但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作爲電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

2.因甲方的生產計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:

(1)甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》,乙方確認後回傳。

(2)電話通知更改。

但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。

3.如甲方通知取消訂單:

(1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。

(2)在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產,並將己生產數量如實反映甲方,經覈實是在乙方生產力範圍內的數量,甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用,協助乙方消化爲該訂單生產的正常備料。

4.乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,於訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領料手續。

六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:

1.加工零部件的包裝,按甲方企業技術規定執行:_______________________________;

2.包裝物標識規定:_________________________________________________________;

3.如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或採用適宜運輸與保證質量的包裝。

4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。

送貨時應包裝完整,標識明確,規格統一,並在送貨單上註明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。

5.甲方收到乙方的加工零部件時,經檢驗合格開具合格檢驗報告後,開具《收料單》。

6.甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護並統一地點存放。

乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。

七、雙方就合同產品所需模具,約定如下:

1.圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發,圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承擔。

2.模具的製造及其費用承擔:由乙方承擔;

3.模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。

4.模具的使用、維修、保養及費用承擔:由乙方承擔;

5.模具的知識產權:甲方所有;

6.模具的所有權:甲方所有。

八、知識產權保護

1.按照雙方簽訂的《知識產權保護協議》規定執行,有商標許可的,還須簽訂《商標使用許可合同》。

九、產品技術、質量標準與控制

1.合同生效後日內,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列檔案、資料:

甲方:

乙方:

授權代表:

授權代表:

日期:____年____月____日

日期:_____年_____月____日

加工承攬合同合集 篇13

甲方(承租方):

乙方(出租方):

甲方因_______需求,租用乙方演出器材設備,根據《_____》的有關規定,爲明確甲乙雙方的權利與義務,經雙方協商一致,簽訂本合同。

第一條 承攬甲方活動的項目

1、舞臺搭建和舞美設計佈置;

2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調試和現場操作;

3、活動所需設備和物品的運輸、裝卸;

4、活動現場的錄像。

第二條 租賃設備概況

設備的名稱:__________。

租賃用途:____________。

使用時間:_____年____月____日。

安裝時間:_____年____月____日____時。

安裝地點:___________________。

拆卸時間:_____年____月____日____時。

第三條 租賃設備的運輸與操作

租賃設備的進退場調試安裝、操作由乙方承擔。

第四條 租賃設備的使用及規定

1、合同期內,乙方設備由甲方統一管理使用,甲方下達合理、合法的演出設備使用任務,乙方應聽從指揮調遣,按甲方規定的時間,合同的標準保質保量完成。

2、乙方應根據演出的作息時間,合理安排設備的維修、保養(費用自負),確保演出正常使用。

3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷,損失由甲方自負。

4、甲方應該積極配合乙方整理場地,提供電源,演出期間確保電路暢通,如發生事故,由甲方負責。

第五條 安全與治安

1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛工作、因打架、鬥毆造成的設備損壞由甲方完全負責(由乙方造成的原因除外)。

2、夜間值班,甲方須派數名保安人員協同乙方人員守好演出設備。

第六條 合同金額及付款方式

1、合同總價款爲人民幣_______元(大寫:人民幣:________整)。

2、合同簽訂當日,甲方支付乙方定金合同總額_________%,即人民幣_______元(大寫:人民幣:_________整)。餘額演出_______個工作日結清。

第七條 雙方責任

1、乙方不能執行甲方規定的演出時間及乙方人爲因素造成的停演等誤工,甲方有權解除租賃合同乙方並承擔相應的費用。

2、因甲方人員人爲因素造成的停演誤工設備損壞乙方有權解除租賃合同甲方並承擔相應的損失費用。

3、本着高度負責,長期合作的精神,乙方保證按合同約定的器材明細表及節目單進行演出並保證舞臺堅固安全、音響演出效果。

4、乙方如有器材變動,應提前三天通知甲方並徵得甲方同意。

第八條 其他

1、對本合同內容的任何修改、補充或變更須採用書面形式,經雙方簽字蓋章後正式生效。本合同修改、變更部分爲本合同不可分割的組成部分。

2、本合同履行中,雙方如有爭議,可協商解決,協商不成可提交_________委員會_____。

3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章後生效,合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。

4、合同未盡事宜由雙方協商解決。

甲方(簽章):

法定代表人:

聯繫電話:

銀行賬號:

委託代理人(簽章):

_______年_____月______日

乙方(簽章):

法定代表人:

聯繫電話:

銀行賬號:

委託代理人(簽章):

_______年_____月______日

加工承攬合同合集 篇14

定作方(甲方):

承攬方(乙方):

按照《中華人民共和國合同法》的有關規定,本着平等互利、協商一致的原則,經雙方友好協商,達成如下協議:

一、項目概況

1、項目名稱:

2、項目地點:

二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價

1、鋼質防火門甲級

2、乙級

3、丙級

合計:(樘)㎡×元/㎡=元。

114樘/363.06㎡

金額(大寫): (不含稅)

注:防火門:框板1.2mm、扇板0.8mm,內填充珍珠岩模壓板;表面處理爲靜電噴塗;顏色 ;門板爲平板;按實際發生數量結算。

三、交貨日期:根據現場進度交貨。

四、交貨地點:工地現場。

五、技術質量要求:

1、產品執行防火門國家標準GB12955-20xx。

2、產品保證透過消防部門驗收。

六、承包方式:

含運輸及安裝。

七、付款方式:

1、合同簽訂後,預付總貨款的`%,貨物全部進場,再付總貨款的%,安裝完畢再付總價的%,剩餘%爲質保,質保期結束結清。

八、售後服務承諾

該產品質保期自合同簽訂之日起計算,質保十二個月。在質保期內,出現質量問題,乙方負責免費維修。質保期過後,所有產品實行終身售後服務,只收取材料成本費用。

九、違約責任

1、按《合同法》的相關規定執行。

十、爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生爭議,雙方應協商解決,協商不成,可向人民法院起訴。

十一、附則

本合同一式四份,甲方執二份,乙方執二份,自簽字蓋章之日起生效。

甲方:

乙方:

加工承攬合同合集 篇15

甲方:

地址:

電話:

法定代表人:

合同訂立地點:

乙方:

地址:

電話:

法定代表人:

合同訂立地點:

依照《_____》、《中華人民共和國建築法》及國家其他有關法律、法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協商達成一致,訂立本合同,共同遵守。

第一條 加工地材名稱及單價

一、砂石料加工爲綜合包乾單價,單價內含人工費、機械維修費、材料費、場內轉堆費、場內裝車費、所有加工用電費、機械燃油費付郵費、料具費、照明費、所有人員工資、人員進出場費、管理費、利潤等。

二、乙方在開工後,必須買好所有人員的工傷保、醫保及社保。

第二條 機械及原材料提供方式甲方提供原材料(山碴)到碎石廠現場,提供所有設備(含碎石設備_____臺、裝載機_____臺、破碎錘_____臺、挖掘機____臺、電力設施、生活設施),由乙方利用路基挖方料(山碴)進行加工成甲方所需要的砂、碎石產品。

第三條 加工砂石料質量要求

乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建築用砂》乙方按照甲方提供的原材料進行加工,其質量要求只能爲甲方提出的有效粒徑爲標準。

第四條 加工砂石料數量

本工程在________時間內預計加工砂石料數量合計爲________萬m33,具體數量由甲方向乙方下達使用計劃,乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計劃,確保施工生產的正常進行。若業主中途調整生產計劃,乙方需服從甲方整體安排。

第五條 砂石料數量確認方法及價款支付方式

一、每月_____日甲方組織相關部門對本月砂、碎石等用料清理彙總,以甲方籤認過領料單作爲計算依據製作計價單,並扣除乙方在甲方領取的油料、五金等材料總價款,該計價單由甲方計劃經營部、工程部、機物部進行籤認,經總工程師審覈後報項目經理審批並加蓋加蓋甲方印章,作爲支付乙方價款的憑據。

二、甲方根據計價單按80%的比例支付計量款,另____%在乙方未再甲方加工原材料後一個月之內付清給乙方,保證金待合同履行完畢後或合同終止____個月內不計利息退還。(若出現安全事故,甲方有權從乙方交納的履約金及結算款中代扣代付)。

第六條 甲方權利義務

一、指派工程技術人員和現場管理人員,實施對產品質量、安全生產、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理,對乙方工作進行監督、檢查和驗收。

二、若乙方不能履行合同義務或其加工能力不能滿足甲方需求,甲方有權收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務,終止與乙方的合同關係,合同終止時一次性付清乙方所有的加工產品計量費用。

三、負責提供施工用電(高壓端)引入到乙方加工場地,如有場地電機超負荷運轉造成變壓器損壞乙方概不負責。

四、負責提供施工用水引入到乙方加工場地內。

五、負責協調關係。

六、負責下達砂、碎石等石料需用量計劃,確保每天所需的石料。

七、負責組織_____運輸吧原材料(山碴)運輸到乙方施工現場,並承擔運輸費用(場內運輸費由乙方承擔)。

第七條 乙方權利和義務

在滿足合同約定的前提下,乙方有權對自有人員、甲方提供的設備進行合理調配,在甲方的監督下自主組織砂石料的加工等相關事項。

一、上足本工作的生產工人,保證生產需要,負責按甲方要求組織崗前培訓,組織有關人員參加甲方技術交底和安全教育活動。乙方必須進行安全崗位培訓,嚴格按照安全生產操作規程操作,若出現一切安全事故、一切經濟責任及法律責任由乙方自理,甲方不承擔任何責任。

二、在合同期內,乙方應在生產加工區域內設定安全警示標誌,做好生產加工過程中的安全管理工作,有義務配合甲方安全文明施工和迎接上級領導的檢查工作。

第八條 違約責任

一、乙方加工出的合格產品量必須完成甲方下達的使用計劃用量,因乙方原因造成生產量不能滿足本工程需用量,需去其他料場採購時,價差費用由乙方承擔,如因甲方原材料供應不足造成乙方停工需去其他料場採購時價差費用與甲方承擔,且停工達______天以上甲方需負責支付乙方停工期間費用。

三、乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉包。否則,甲方有權終止合同,並由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。

四、乙方應採取有效安全保衛措施,保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發生被盜事件,相關損失由乙方自行承擔。

第九條 履約保證

提供履約保證金______萬元。

第十條 爭議解決方法

在履行合同過程中發生糾紛,雙方協商不能解決時,交由思南縣人民法審理裁決。

第十一條 協議的生效

本合同經雙方簽字蓋章後生效。

第十二條 附則

本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜雙方另行商定,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執_____份;乙方執_____份。

甲方:

授權代理人:

合同訂立日期:

乙方:

授權代理人:

合同訂立日期:

加工承攬合同合集 篇16

加承合( )字第 號

定作方:_______________(簡稱甲方)

營業執照號碼:_____________________

承攬方:_______________(簡稱乙方)

營業執照號碼:_____________________

根據《加工承攬合同條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:

品名或項目

規格、型號

單位

數量

單價

價款或酬金元

金額:仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分

一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________

二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________

三、履行的期限、地點和方式:_________________________

四、驗收標準和方法:_________________________

五、結算方式:_________________________

六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。

1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。

其餘違約行爲按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。

2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。

其餘違約行爲按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。

七、雙方約定的其它條款:________________

八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作爲附件。

九、本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

十、本合同一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。

十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

十二、本合同簽訂日期:________年________月________日

定作方:________________

代表:__________________

開戶銀行:______________

帳號:__________________

承攬方:________________

代表:__________________

開戶銀行:______________

帳號:__________________

_______年______月_____日

加工承攬合同合集 篇17

定做方:

承攬方:

根據《中華人民共和國合同法》 規定,結合本工程實際情況,雙方友好協商簽訂本合同,以共同遵守。

一、 加工製作內容:

1、 按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱爲_____________________。

2、 製作內容:_______________________________________________________。

1) 主鋼構:由定做方提供鋼板材質:___________;系列___________;噸位:___________;單價約___________;

2)次鋼構材質:___________;噸位:___________;單價約___________;

3)其他:以上單價主構件進行拋丸除鏽,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆 ____ 道。

二、 合同價款及結算方式:

1、合同總價暫定爲___________,(大寫)______________________(以實際決算爲準)。

2、合同簽訂當日甲方付___________,(大寫)______________________給乙方作爲合同定金(最後一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司帳戶,本合同不予生效)。

3、結算方式:按合同規定及甲方圖紙製作,成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最後一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。

三、質量要求:

1、乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範GB5025-20xx)認真加工製作,確保構件質量達到鋼結構規範要求。

2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

3、要求第三方檢測單位爲:

1)檢測內容:抗滑移係數實驗□ 超聲波探傷檢測□ 鋼材力學性能複驗□

2)其他檢測項目:

3)試驗檢測費用:合同價格□ 甲方自理□

四、交貨地點和時間:

1、交貨地點:甲方在 乙方廠房內 提貨。

2、交貨時間:_______年___月___日開始提貨。

五、包裝及運輸:

1、乙方負責裝車,裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木,儘量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內。

2、甲方負責運輸,運輸標誌應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。

3、運輸費用由甲方承擔,構件到位後甲方負責卸車。

六、雙方權利及義務:

1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套,並簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工製作。

2、甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答,並提供修改變更通知。否則由此引起的`工期延誤以順延。

3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知後24小時內趕到現場協助解決。

4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,並承擔返工費及直接費用。

七、違約責任:按《合同法》相關規定執行。

八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。

九、附則:

1、本合同_____式 _____ 份,雙方各執_____ 份。

2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,此合同有效期爲_______年___月___日至_______年___月___日。

3、未盡事宜,雙方協商解決另補充合同。

甲方(蓋章):

乙方(蓋章):

加工承攬合同合集 篇18

甲方(定作方):

法定代表人:

乙方(承攬方):

法定代表人:

鑑於甲方擁有 資源,乙方擁有 資源,根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規規定,甲、乙雙方在平等、自願的原則,經友好協商,就甲方委託乙方加工事宜達成一致意見,特簽訂本合同,以資信守。

第1條 定義

除了本合同另有約定,本合同的相關用語以如下定義爲準:

1.1 “合同產品”是指由承攬方根據本合同以及本合同的附件的規定(如有)爲定作方所生產的產成品及其配件和包裝等,在本合同中也稱定作物。

1.2 “規格”是指由本合同雙方以書面形式確認每一個產品的各自規格。產品規格可以由雙方透過一致同意進行更改。

1.3 “機密資訊”是本合同一方向另一方披露的,以任何形式表明其具有機密性以及雖未表明但實際具有機密性的書面或口頭資訊。機密資訊包括但不限於有關披露方的技術、研究、發展、產品、價格、服務、員工、合約商、市場計劃、財務、合同、法務或商務資訊。

1.4 “知識產權”是指所有知識產權,包括但不限於著作權、商標權、專利權,以及所有上述權利的註冊申請權,還包括根據任何可適用的法律與上述權利擁有同等效果的其他權利。

1.5 “生產檔案”是指包含所有根據本合同製造、裝配和測試產品所必需的資料、說明、數據和指引的全面性生產指南,以及其他涉及生產、加工或裝配產品的任何檔案、指引及資料,不論該指引或資料等是來源於合同雙方或任何其他第三方。

第2條 定作物規格、數量及質量要求

定作物規格計量單位數量單價總價質量要求技術標準其他

合計人民幣金額:人民幣(大寫) (¥ 元)

第3條 原材料的規格、數量、質量及提供辦法

3.1原材料規格及標準:

材料名稱規格、型號單位數量單價總價質量要求消耗定額其他

合計人民幣金額:人民幣(大寫) (¥ 元)

3.2原材料提供方及辦法:(以下材料提供方式二選一)

□定作方

定作方應於 年 月 日之前提供原材料。承攬方自收到定作方提供的原材料之日起 日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到原材料後 日內通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作方有權解除本合同,承攬方承擔相應的賠償責任。

□承攬方

承攬方應於 年 月 日之前通知定作方對原材料進行檢驗。定作方如對原材料有異議,應於檢驗完畢後 日內通知承攬方調換。承攬方應當對有異議的原材料調換,否則定作方有權解除本合同,承攬方承擔相應的賠償責任。

3.3 未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換、補齊的,由乙方對工作質量、數量承擔責任。

第4條 技術資料和圖紙提供

4.1加工定作物的技術資料和圖紙由 於 年 月 日前提供。

4.2承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

4.3承攬方對於承攬的工作應當嚴格保密,未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。

第5條 轉包

5.1定作方同意承攬方可將本合同的主要工作交由第三人完成:

(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括: 。

(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

5.2承攬方未經定作方同意將其他工作交由第三人的,定作方有權解除合同,要求承攬方承擔賠償責任。

第6條 定作方協助承攬方的事項和要求

1.圖紙和技術問題的說明: 。

2.現場的檢驗: 。

3.其他: 。

第7條 交(提)樣品的方法和驗收

7.1樣品提交

合同產品規格單位數量質量要求技術標準

7.2雙方約定由□定作方自提樣品 □承攬方送交樣品 (方式二選一)

□定作方自提樣品

自提樣品的時間: 年 月 日。

自提樣品的地點: 。

□承攬方送交樣品

送交樣品的時間: 年 月 日。

送交樣品的地點: 。

送交樣品的方式: (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。

費用承擔方: 。

7.3任何一方要求提前或延期交(提)樣品,應當事先與對方達成協議,所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

7.4以封存樣品爲質量標準的,應當由雙方代表當面封籤,並妥爲儲存。

7.5交(提)樣品日期的計算:承攬方自備運輸工具送交樣品的,以定作方接收的簽字日期爲準;委託運輸部門運輸的,以發運樣品時承運部門簽發戳記日期爲準;自提樣品的,以承攬方通知的提取日期爲準,但承攬方在發出提取樣品的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間。

7.6定作方在收到樣品後的 天內對樣品進行檢測,並於收到樣品後的 天內提供反饋並通知承攬方。如定作方對樣品無異議,則承攬方繼續履行本合同。

如定作方對樣品提出異議,承攬方應按定作方的要求重新加工。如承攬方拒絕按照定作方要求重新加工,定作方有權解除合同,並要求承攬方承擔賠償責任。

第8條 交(提)定作物的方法

8.1雙方約定由□定作方自提定作物 □承攬方送交定作物 (方式二選一)

□定作方自提定作物

自提定作物的時間: 年 月 日。

自提定作物的地點: 。

□承攬方送交定作物

送交定作物的時間: 年 月 日。

送交定作物的地點: 。

送交定作物的方式: (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。

費用承擔方: 。

8.2定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)時,定作方承擔因此多支出的費用。

8.3驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明,包括 。

8.4任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議,所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

8.5交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的簽字日期爲準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期爲準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間。

8.6如定作方提供材料進行加工,如承攬方在完成加工後,材料仍有剩餘,應及時返還。

8.6.1返還時間: 。

8.6.2返還方式: 。

8.6.3費用承擔方: 。

第9條 交(提)定作物的驗收標準

9.1雙方按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作爲驗收標準。

9.2定作方應當在收貨後 日內驗收承攬方交付的定作物,並提出異議。如在 日內未提出異議,則視爲驗收合格。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,雙方可約定質量保證期,參見12.2條款。

9.3如當事人雙方對定作物質量存在爭議:

雙方如果對產品的質量是否合格或者原材料的成分等有分歧的,雙方應當委託具有鑑定資質的第三方對爭議事項進行鑑定。如果一方拒絕委託鑑定的,另一方可以自行委託鑑定。鑑定費用由鑑定結果對其不利的一方承擔。

第10條 包裝要求及費用負擔

10.1定作方對承攬方的包裝要求: (應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)。

10.2費用負擔方: 。

第11條 風險負擔

11.1定作物風險負擔

雙方約定定作物所有權自交付定作方之日起轉移,並由定作方承擔定作物毀損、滅失的責任。交(提)定作物日期的規定,參見合同8.4條款。

11.2原材料風險負擔

定作方提供原材料的,交付承攬方後所有權不發生轉移。在合同履行期內,如因不可抗力致使原材料破損或滅失,不利後果由定作方承擔。

11.3如定作方延遲接收或無故拒收定作物期間發生不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此遭受的損失。

第12條 承攬方的保證及瑕疵擔保責任

12.1承攬方保證:

12.1.1交付給定作方的所有產品符合本合同約定的質量要求、技術標準。

12.1.2交付給定作方的所有產品未設定任何的留置權、抵押權、擔保權和其他債權;

12.1.3交付給定作方的所有產品未侵犯第三人知識產權或商業祕密。

12.2雙方確定質量保證期,自定作物交付之日起算,期限爲 個月。

12.2.1保證期限內發生問題,除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,承攬方負責修復或退換,承擔由此產生的一切費用,(包括定作方已墊付的運輸費用和因其他原因退回維修品或者更換品而產生的費用。)並承擔定作方的實際損失。

12.2.2承攬方應當在收到該通知之日起 個工作日內對瑕疵產品及不符合要求的產品進行更換、維修或退款。

12.3產品存在質量問題,定作方決定對產品進行召回的,如果該質量問題是由於承攬方原因導致,則承攬方應當按照定作方要求就所有召回產品進行退換或者維修,並承擔因此給定作方造成的全部損失。

如果非因承攬方原因導致產品質量問題的,承攬方仍應當爲召回作提供全方位的支援,並收取成本費用和適當的服務費用。

第13條 報酬的結算

13.1合同價款總額:人民幣(大寫) (¥ 元)。

(本合同價款已包括稅款、人工、材料、機械、運雜費、包裝、安裝、調試、檢測、探傷、現場的試拼、試壓等所有費用,定作方不再另行支付其它費用。)

13.2支付方式:

(1)首筆款:¥ 元(合同總金額的 %),作爲預付款,於本合同簽訂後的 個工作日內支付;

(2)第二筆款:¥ 元(合同總金額的 %),於 年 月 日前支付;

(3)第三筆款:¥ 元(合同總金額的 %),於 後的五個工作日內支付;

(4)第四筆款:¥ 元(合同總金額的 %),於 甲方驗收透過後的 五個工作日內支付。

(5)尾款:¥ 元(合同總金額的 %),於 質保期滿後的 五 個工作日內支付。

13.3指定收款賬號:

指定收款賬號:

開戶行:

戶名:

加工承攬合同合集 篇19

甲方(定作方):

乙方(承攬方):

根據《中華人民共和國合同法》規定,結合本工程實際情況,雙方友好協商簽訂本合同,以共同遵守。

一、加工製作內容

1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱爲。

2、製作內容

(1)主鋼構:由定作方提供鋼板材質:;系列:;噸位:;單價約元(大寫:);

(2)次鋼構材質:;噸位:;單價約元(大寫:);

(3)其他:以上主構件進行拋丸除鏽,由定作方提供油漆,刷面漆道,底漆道。

二、合同價款及結算方式

1、合同總價暫定爲元,(大寫)(以實際決算爲準)。

2、合同簽訂當日甲方付元,(大寫)給乙方作爲合同定金(最後一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司帳戶,本合同不予生效)。

3、結算方式:按合同規定及甲方圖紙製作,成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最後一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。

三、質量要求

1、乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範)認真加工製作,確保構件質量達到鋼結構規範要求。

2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

3、要求第三方檢測單位爲:

(1)檢測內容:抗滑移係數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能複驗□

(2)其他檢測項目:。

(3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□

四、交貨地點和時間

1、交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨。

2、交貨時間:年月日開始提貨。

五、包裝及運輸

1、乙方負責裝車,裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木,儘量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費包含在合同價內。

2、甲方負責運輸,運輸標誌應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。

3、運輸費用由甲方承擔,構件到位後甲方負責卸車。

六、雙方權利及義務

1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙套,並簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工製作。

2、甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答,若需要修改變更的`應當及時通知,否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。

3、甲方如現場發現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改,乙方接到通知後小時內趕到現場協助解決。

4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,並承擔返工費及直接費用。

七、違約責任

按《中華人民共和國合同法》相關規定執行。

八、合同糾紛處理方式

甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成依法向人民法院起訴。

九、附則

1、本合同式份,雙方各執份。

2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期爲年月日至年月日。

3、未盡事宜,雙方協商解決另訂補充合同。

甲方(蓋章):乙方(蓋章):

法定代表人:

委託代理人:法定代表人:

委託代理人:

年月日年月日

加工承攬合同合集 篇20

民事上訴狀範文

原告:______________,男,漢族,__________年_____月_____日出生,住_____________

委託代理人__________,_______________律師事務所律師。

被告:______________,男,漢族,__________年_____月_____日出生,住_____________

訴訟請求:_________________

1、請求法院依法判決被告償還本金人民幣壹拾伍萬元整(¥ _____ 元)及到期未歸還借款的利息人民幣

2、判令本次訴訟所有費用由被告承擔。

事實和理由

201_____年12月原告個人借款人民幣壹拾伍萬元整給__________公司,約定還款期限爲年月日,利息按計算。由於__________公司到期無力還款,該公司股東__________、__________、__________、__________於201_____年6月27日在__________責任公司達成協議,約定原告借給__________公司的借款由被告__________、__________分兩次償還,還款時間爲201_____年1月30日還款人民幣 _____ 元,201_____年6月30日還款人民幣 _____ 元,被告__________承擔連帶責任保證,並有見證人和見證。

現約定的還款期限已屆止,被告並未向原告支付所述借款,原告多次催收討要無果,現原告代文東爲維護自己合法權益,特根據相關民事法律訴至貴院,請求貴院支援爲盼。

此致

__________人民法院

具狀人:_________________

加工承攬合同合集 篇21

甲方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話)

乙方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話)

甲方擬將位於___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。爲明確雙方權利義務關係,在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下,經協商自願簽訂本合同。

一、雙方權利義務

1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。

2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗,負責施工建設並根據甲方的要求交付建房成果。

乙方在施工過程中應合理、節約用料,嚴禁浪費。乙方每天完工後清理牆角灰,做到工完場清料淨,並按常規要求配比施工。在施工中若發現造成材料損失、浪費,甲方有權責令整改並罰款,在支付款中扣除。

3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具,如:架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、_____、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決,費用由乙方自理。

4、工期從_____年___月___日開始建設,工期爲___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,可順延工期。

5、乙方加強對其人員的安全教育,嚴格管理,遵守國家法律法規,安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責,與甲方無關。

6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。

二、工程質量及施工要求

1、乙方應當本着保質保量的原則,按照甲方的要求施工並加強質量監督和管理。

2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經甲方驗收後方能進行下一工序。

3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行爲時,有權要求(包括但不限於口頭要求)乙方停工或整改。

5、基礎:基槽60公分,圈樑40公分,基石40公分,使用石頭30立方米。

6、牆體:外牆高米,內牆高米,砌築時內外錯縫採用水泥沙漿,爲避免磚塊間空隙較大必須採用三?一砌築法(一快磚、一鏟灰、一擠揉),且灰縫厚度不得超過mm。

牆體經水泥清光後面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

7、圈樑:過樑高度不低於公分,鋼筋直徑不宜小於毫米,剛箍直徑不低於毫米,最大距不宜超過毫米,圈樑高度不低於毫米上下圈樑。

8、屋頂:現澆厚度爲公分,表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

9、下水道:......

三、工程款結算及支付

1、工程款總額及計算方式:工程款爲人民幣:69580元(大寫:陸萬玖仟伍佰捌拾元整),以承建房屋面積爲基準,按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。

2、付款時間:地基完工經甲方驗收合格後___天內給付地基工程款;主體工程完工經甲方驗收合格後___天付款___,在房屋峻工(包括內外牆清光且水泥地坪完工)並經甲方檢驗合格後____天內給付餘款。

四、違約責任

1、由於工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的,由乙方賠償。

如果一年內現澆滲漏,乙方須賠償因此給甲方造成的損失,並一次性支付合同總價款的25%作爲違約金。

2、乙方若無視甲方的合理要求,或者採取消極怠工和延誤工期等做法爲難甲方,視爲乙方根本違約,甲方有權解除本合同。本合同總價款25%的違約金。

五、爭議解決方式

因本合同履行過程中發生的一切爭議時,雙方應友好協商解決;協商不成,雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。

六、附則

1、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效。

2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在僱傭關係。

3、因合同履行過程中的未盡事宜,經雙方協商同意簽訂補充合同的,補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字:

乙方簽字:

簽訂時間:_______年_______月_______日

加工承攬合同合集 篇22

定作方:(簡稱甲方)

承攬方:(簡稱乙方)

經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守。

定做產品:

品名___________

規格型號___________

單位___________

數量___________

單價___________

價款或酬金___________

1.產品的質量、包裝、加工方法:

2.原材料的提供以及規格、數量、質量:

3.履行的期限、地點和方式:

4.驗收標準和方法:

5.結算方式:

6.違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。

(1)承攬方的'違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。

(2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部

分酬金____%的違約金。

7.雙方約定的其它條款:

8.以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作爲附件。

9.本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都 可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

10.本合同一式____份,正本雙方各執____份。

11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到____年____月____日止。

12.本合同簽訂日期:____年____月____日

定作方:

承攬方:

加工承攬合同合集 篇23

甲方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話)

乙方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話)

甲方擬將位於___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。爲明確雙方權利義務關係,在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下,經協商自願簽訂本合同。

一、雙方權利義務

1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。

2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗,負責施工建設並根據甲方的要求交付建房成果。

乙方在施工過程中應合理、節約用料,嚴禁浪費。乙方每天完工後清理牆角灰,做到工完場清料淨,並按常規要求配比施工。在施工中若發現造成材料損失、浪費,甲方有權責令整改並罰款,在支付款中扣除。

3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具,如:架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決,費用由乙方自理。

4、工期從_____年___月___日開始建設,工期爲___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,可順延工期。

5、乙方加強對其人員的安全教育,嚴格管理,遵守國家法律法規,安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責,與甲方無關。

6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。

二、工程質量及施工要求

1、乙方應當本着保質保量的原則,按照甲方的要求施工並加強質量監督和管理。

2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經甲方驗收後方能進行下一工序。

3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行爲時,有權要求(包括但不限於口頭要求)乙方停工或整改。

4、房屋建成後一年內,甲方發現質量問題的,乙方必須進行免費維修。

5、基礎:基槽60公分,圈樑40公分,基石40公分,使用石頭30立方米。

6、牆體:外牆高 米,內牆高 米,砌築時內外錯縫採用水泥沙漿,爲避免磚塊間空隙較大必須採用三·一砌築法(一快磚、一鏟灰、一擠揉),且灰縫厚度不得超過 mm。

牆體經水泥清光後面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

7、圈樑:過樑高度不低於 公分,鋼筋直徑不宜小於 毫米,剛箍直徑不低於 毫米,最大距不宜超過 毫米,圈樑高度不低於 毫米上下圈樑。

8、屋頂:現澆厚度爲 公分,表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

9、下水道:。。。。

三、工程款結算及支付

1、工程款總額及計算方式:工程款爲人民幣:69580元(大寫:陸萬玖仟伍佰捌拾元整),以承建房屋面積爲基準,按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。

2、付款時間:地基完工經甲方驗收合格後___天內給付地基工程款 ;主體工程完工經甲方驗收合格後___天付款___,在房屋峻工(包括內外牆清光且水泥地坪完工)並經甲方檢驗合格後____天內給付餘款 。

四、違約責任

1、由於工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的,由乙方賠償。

如果一年內現澆滲漏,乙方須賠償因此給甲方造成的損失,並一次性支付合同總價款的25%作爲違約金。

因乙方原因致使合同無法履行的,乙方應承擔本合同總價款25%的違約金,並賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限於要求實現上述違約金產生的合理費用)。

2、乙方若無視甲方的合理要求,或者採取消極怠工和延誤工期等做法爲難甲方,視爲乙方根本違約,甲方有權解除本合同。本合同總價款25%的違約金。

五、爭議解決方式

因本合同履行過程中發生的一切爭議時,雙方應友好協商解決;協商不成,雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。

六、附則

1、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效。

2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在僱傭關係。

3、因合同履行過程中的未盡事宜,經雙方協商同意簽訂補充合同的,補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字:

乙方簽字:

簽訂時間: 年 月 日

加工承攬合同合集 篇24

定作方(甲方):_______________

電話:______________________

承攬方(乙方):___________________________

電話:______________________

經雙方協商,簽定本加工承攬合同,並嚴肅履行。

加工費:____________________

品名:________________規格:__________________單位:________________數量:_________________

單價:__________________金額:__________________

定作方供應原材料:______

原材料:__________________________

規格:______________________________

單位:_____________________________

數量:_____________________________

日期:___________________________

成品單位耗用量:____________________________

1.技術資料、圖紙提供辦法:___________________________。

2.產品檢驗標準和方法:___________________________。

3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:___________________________。

4.貨款及費用結算辦法及期限:___________________________。

5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。

甲方(蓋章):_______________________

乙方(蓋章):_______________________

日期:_______________________

加工承攬合同合集 篇25

合同編號:______________

甲方:___________________(承攬方)

乙方:___________________(定做方)

爲了明確甲、乙雙方的權利和義務,根據《民法典》的有關規定,經協商一致,就乙方委託甲方加工____事宜達成如下協議,共同遵守。

第一條 加工成品

品名:_________________________________________

規格:_________________________________________

數量:_________________________________________

第二條 加工成品質量要求

第三條 原材料的提供辦法

1.甲方必須依照合同規定選用原材料,並接受乙方檢驗。出現質量問題乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.乙方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,甲方對乙方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知乙方調換或補齊。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。

3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

第四條 技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

1.甲方在進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知乙方;乙方應該在規定的時間內回覆,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知乙方,因此造成的損失,由乙方賠償。

2.甲方對於承攬的工作,如果乙方要求保密,應當嚴格遵守,未經乙方許可不得留存技術資料的複製品。

第五條 價教或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方協商解決。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作爲驗收標準。

2.乙方應當按合同規定的期限驗收甲方所完成的工作。驗收前甲方應當向乙方提交必需的技術資料和有關質量證明。在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除乙方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由甲方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1.交貨地點和付款辦法:在乙方廠內交貨,由甲方自提;在交貨日期前乙方可陸續交貨,甲方可陸續驗收付款。

2.甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期爲準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準;自提定作物的,以甲方通知的提取日期爲準,但甲方在發出提取定作物通知中,必須留給乙方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔

___________________________________________________________________

第九條運輸方式及費用負擔

_____________________________________________________________________

第十條 結算方法及期限

_____________________________________________________________________

第十一條 其他約定

_____________________________________________________________________

第十二條 甲方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期違約責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

二、交付定作物的數量少於合同規定,乙方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分乙方不再需要的,甲方應賠償乙方因此造成的損失。

三、未按合同約定包裝定作物,須返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔應此而支付的費用。符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由甲方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),皮當向乙方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向乙方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。

五、不能交付定做物或不能完成工作的,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由乙方代爲保管時,應當償付乙方實際支付的保管、保養費。

七、由於保管不善致使乙方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付乙方因此造成的損失。

八、未按合同規定的辦法和期限對乙方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知乙方調換、補齊的,由甲方對工作質量、數量承擔責任。

九、擅自調換乙方提供的原材料或修理物的零部件,乙方有權拒收,甲方應賠償乙方因此造成的損失。如乙方要求重作或重新修理,應當按乙方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

第十三條 乙方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

二、_合同簽訂後,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方應向甲方雙倍返還定金。雙方沒有約定訂金的,乙方向甲方賠償已付工程價款的______%,人民幣____元,並歸還甲方預付的全部工程款。

三、未按合同規定的時間和要求向甲方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,甲方有權解除合同,乙方應當賠償甲方因此而造成的損失;甲方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方停工待料的損失。

四、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向甲方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的_______%償付違約金。

五、無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

六、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

由於戰爭或嚴重的自然災害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故,致使一方不能履行合同時遇有上述事故的一方應儘快將事故情況通告對方,並與對方協商延長履行合同的期限。由此發生的損失,對方不得提出賠償要求。

第十五條 糾紛的處理

甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議,由雙方協商解決;協商不成的,按本合同約定的下列方法之一進行解決:

1.由________仲裁委員會仲裁;

2.向________人民法院起訴。

第十六條 其他事項

1.本合同經甲、乙雙方簽字後生效。合同生效後,甲、乙雙方應嚴格履行。

2.遇有本合同未盡事宜,由甲、己雙方透過協商另訂補充條款,作爲本合同不可分割的組成部分,且與本合同具有同等效力。

3.本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止,爲期____________年。

甲方:_____________(簽章) 乙方:_________________(簽章)

法定代表人:_______(簽章) 法定代表人:___________(簽章)

電話:____________________ 電話:_________________________

簽約日期:____年___月___日

簽約地點:________________

加工承攬合同合集 篇26

甲方:

乙方:

甲乙雙方因加工款糾紛,有案件於X人民法院處理,案號爲號。現甲乙雙方經過友好磋商,協議如下:

、甲乙雙方協商一致:同意由乙方一次性向甲方支付X元以了結號案件糾紛。

二、款項的支付:先由甲方向乙方開具上述款項發票(發票稅率爲3%,因甲方之前已因本案開具了發票X元由乙方抵扣,現在甲方只需向乙方開具發票X元),乙方在收到發票後二個工作天內向甲方支付加工款X元,甲方收到該款項後應在三個工作天內向法院申請號案的撤訴

(備註:甲方應在乙方付款後三個工作天內向X人民法院郵寄或現場提交撤訴申請;因乙方已提管轄權異議上訴認爲案件由A法院處理,若法院因程序問題未能及時接受撤訴申請並認爲要等管轄權異議上訴的結果出來再辦理,如乙方管轄權異議上訴被駁回,甲方應在收到該結果後三個工作天內再次向法院郵寄或提交撤訴申請;如乙方的管轄權成立,法院將案件移送給A民法院處理的,甲方應在收到A法院的受理通知後三個工作天內向法院郵寄或現提交撤訴申請。)

三、雙方確認:自乙方履行協議第二條約定的全部付款義務之日起,雙方有關的號案件中的所有權利義務終結,雙方互不追究本案及與本案有關或引起的任何責任。

四、違約責任:如乙方在收到發票後未按第二條約定支付甲方加工款X元,甲方不作撤訴處理,並可在號案主張金額的基礎上追加乙方的違約金60000元。如乙方已經如約履行了付款義務,甲方未在規定的時間內及時向法院提出撤訴,視爲甲方認可乙方已經履行完畢本協議約定的全部義務,號案件中甲方所主張的權利乙方亦已經履行完畢,乙方還可向甲方主張違約金X元(備註:如甲方未能及時處理撤訴是因爲乙方的管轄權異議引起的,甲方按照以上第二點括號的備註內容履行不能視爲違約)

五、本協議一式兩份,甲乙雙方各持一份,各份具有同等效力,由雙方簽字或蓋章之後生效。

甲方:

乙方:

加工承攬合同合集 篇27

合同編號:

發包方:永寧縣教育體育局(以下簡稱甲方)

承包方:(以下簡稱乙方)

根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架製作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本着平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:

第一條:標的

乙方承攬甲方所需書架製作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定爲:298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預(決)算審查中心決算價爲最終標的。

第二條:製作書架的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣元)計取

注:整個承攬加工合同按每個書架的單價爲結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

第三條:加工製作與安裝的要求

1、書架安裝後穩定、可靠,空間利用充分。

2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選採購,且有材料合格證書。

3、規格:圖書館鋼製雙柱雙面書架 ,規格型號:高_________年 月 日前全部交貨。

②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,並安裝完畢。

③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,並保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

第六條 書架安裝及驗收與售後服務

①、乙方對製作的書架進行安裝;

②、經乙方安裝的書架,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在 日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除 %做爲另行維修費用,並不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);

④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。

第七條:結算方式、期限及安裝費用

①、甲、乙雙方簽訂的合同生效後 5日內,甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。

②、乙方交貨後 5日內,甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。

③、乙方按期安裝完畢,並經甲方驗收合格後 5日內,甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的90%。

④、剩餘的合同標的額 0%價款,作爲乙方向甲方預留的質量保證金,一年後經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩餘的質量保證金,一次性撥付乙方。

第八條:甲方違約責任

①、甲方在乙方爲其製作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金;

②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付 ‰的違約金。

第九條:乙方違約責任

①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;

②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失由乙方承擔;

③、乙方未按合同要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金。

第十條:糾紛的處理

當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作爲本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲_____委員會_____;

②、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向當地人民法院起訴。

第十一條:附則

①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知爲準,口頭通知無效,書架規格的變動以雙方共同協商後,作出補充條款爲準,補充條款與本合同具有同等效力。

發包方(全稱)(蓋章) 承包方(全稱)(蓋章)

法定代表人 法定代表人

委託代理人 委託代理人

經 辦 人: 經 辦 人:

單位地址: 單位地址:

開戶銀行: 開戶銀行:

賬號: 賬號:

電話: 電話:

傳真: 傳真:

編碼: 編碼:

_______年_______月_______日